fiyat farkı , havanın fen noktası , süre uzatımı , yağışlı gün ...2021 tarih ve E.5525 sayılı yazı ile yükleniciye tebliğ edildiği, Yüklenici... ...uygulanacağı alanın toprak örtüsü altındaki inşaat atıkları sebebiyle... ...onaylanan uygulama projelerine uygun olarak yapılır.

...atık hizmetleri için ücretlendirme yapılırken tam maliyet ve kirleten öder... ...dışında Hak Sahibine başka her hangi bir ödemede bulunmayacaktır. Depolama Sahası Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi İşi” nde; … ...Değişikliği Bakanlığı tarafından “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf...

4- 173 sayılı İlamın 32. sırasının bir alt satırında sorguya atıf yapılarak... ...tercih edilmesine rağmen daha fazla ödeme yapıldığı gerekçesiyle … TL... ...tahakkuka bağlanan kesin hesap hakedişi yapılırken, kamu zararı tespitinin...

...yapıldığı ileri sürülerek bu miktar fazla ödemenin davalı yüklenici ile idare... ...yapıları kazılarında derinlik zammından, santral binası ve enerji kırıcı... ...hesaba dahil edilmek suretiyle hüküm altına alınması doğru olmamıştır... Bilirkişilerce inceleme yapılırken, uyuşmazlığın çözümüne...

...maaş katsayıları hesaplanacak ücretin altında çalıştırılmasının mümkün... Anayasamızın 48 maddesi ve BK. maddesi uygulanmaksızın yükleniciye ödenir” hükmünü getirmiştir. ...sonrası hazırlandığını, hak ediş ödemelerini etkileyen önemli bir unsur...

...tamamlandığı ve yüklenici ile birlikte tutanak altına alındığı, Yer tesliminden... 04/08/2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. ...imzalanmak üzere 18/01/2022 tarihinde Yükleniciye tebliğ edildiği, söz konusu... ...esastır…” İşe ait Sözleşmenin “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı...

...eksilişlerinin meydana geldiği, bu kapsamda yükleniciye “Mukayesesi Gerçekleşmiş... ...bulunmadığı, Yüklenicinin hakediş ödemelerinde herhangi bir itirazının... ...Sözleşmenin türü ve bedeli” başlığı altında düzenlenen 6 ncı maddesinde; “6... ...listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif...

fiyat farkı , proje değişikliği , süre uzatımı ...ödenmediği, ancak işin devamı sürecinde yükleniciye dört defa Covid-19’dan... ...onaylanan uygulama projelerine uygun olarak yapılır. ...göre fiyat farkı verileceğinin hüküm altına alındığı, hakedişlerinin...

idareden kaynaklanan sebepler , proje değişikliği , süre uzatımı ...göre yapım işine başlanmasının yükleniciye bildirilmesinden revize projelerin... ...başlıklı 29 uncu maddesinin dördüncü ve altıncı fıkrasında; “(

...cadde ve sokakları içermesi sebebiyle yükleniciye kısım kısım iş teslimi... ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı... İşe ait sözleşmenin “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 11... İş programı” başlıklı 12 nci maddesinde; “