...iş sahibinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının... ...230,28 TL borcu olduğu gibi davalı yükleniciye hakedişlerde 45.044,72... ...birleşen davada değerlendirilip, hüküm altına alınması gerekirken mahkemece... ...birleşen davada davacı iş sahibinin fazla ödeme, cezai şart, yüklenici namına...

...sözleşmeye bağlanan “Kars Sarıkamış 7 Kasım Göleti” işinde, kil... ...sağlamaya yönelik  düzenlemeler de yapılır. yükleniciye aittir” , ...getirilmiş bulunan bu yola herhangi bir alt temel, temel ve stabilize malzemesi...

...pozuna uygun olduğu ve bu poz üzerinden ödeme yapılması gerektiği yönündedir... ...tarihli ve 2021/175 sayılı görüşünde; yükleniciye herhangi bir bedel ödenemeyeceği... ...İmalat Yapım Koşulları” başlığı altında “Makine ile her derinlik ve... ...sebebiyle kazı bedeli ve süre uzatımı konuları ile ilgili olarak yüklenici...

...yapılamayacağını, yapılan ödemenin fazla ve yersiz ödeme olup hakedişlerden kesilmesinde... ...uygulama kriterleri maddeler halinde sayılmış, 6.maddede agrega ve kırmataş... ...imalatlara giren kum çakılın yükleme, boşaltma ve figüre bedellerini de kapsadığı...

...imalatların iş kalemleri bedeli kapsamında olup olmadığı ile ilgili olarak... ...ilave iş olarak talep edilemeyeceği, yükleniciye herhangi bir idare talimatının... ...tamamlanıncaya kadar yazılı olarak yapılır. ...sek Fen Kurulu, itirazları en geç altmış gün içinde bu Kanun ve ilgil...

1- 173 sayılı İlamın 29. Sigorta) raporlarına dayandırılmıştır. ...kıvılcımların kat boşluğundan düşerek alt katta bulunan teknik ve depo da olarak... - Geçici kabul eksiklikleri için yükleniciye 30 gün süre verilmiştir... ...12.2018 tarihi itibariyle işin nakit ödeme yüzdesi yüzde 89’dur.

...gibi her türlü ücret borçlarını ödemek zorundadır. ...kaynaklanan her türlü alacakları) yükleniciye ait olduğu” yönündeki... ...birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında alt işverenler tarafından çalıştırılan...

...fıkrasında alın kaynağı yapılması ve ödemesinin de bulunduğu, yeni döşenen... ...21 inci maddeye göre sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri... ...belirlenecek ilerleme yüzdeleri esas alınarak yükleniciye ödenir. ...Yapılması İşi Poz Listesi” başlığı altındaki “İmalat Çarşafı” isimli...

...Arıtma Tesisi ve İletim Hattı Yapımı” işinde, güzergâh değişikliği... ...hesaplanacak katsayı ile birim fiyatın ödeme ayı fiyatına dönüştürülmesi... ...farkı hesabı bu fiyat esas alınarak yapılır.” hükmüne göre, yeni birim... ...edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir.

...yapım işini üstlenen yüklenici ve alt yüklenicilerle birlikte onbeş yıl... sayılı Ek İlamın hüküm tarihinden sonra düzenlenmiş 4. ...İlamda kamu zararından ilişikli tutulan Ödeme emri belgesine (… ...sınırlı olmak üzere hesap yargılaması yapılır.