...tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “… ...arızalı bulunan 286 günlük süre için yükleniciden 710.115,12 TL gecikme cezasının... ...süresine eklenmesi hususlarında idare ile yüklenici arasında oluştuğu belirtilen... ...bütünüyle idarenin yükümlülüğü altında olduğundan gecikme cezasının...

...teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan  “. ...imalatların birim fiyatlarının belirlenmesinde yüklenici ile idaresi arasında anlaşmazlık... Yüklenicinin görüş ve talebi; İşin...

...tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “…, ...istenmesi üzerine 31.05.2019 tarihinde yüklenici tarafından noter taahhütnamesi... ...cezası (sözleşme bedeli x %0.06 (on binde altı)) nın ½ si TL/gün ceza müteakiben... Yüklenicinin görüş ve talebi; Sözleşmesine...

...ceza olarak hesaplandığını, davacı yüklenicinin 1.185.00,00 TL hakediş... Davacı-birleşen dava davalısı yüklenici, davalı- birleşen dava davacısı... ...birleşen davada değerlendirilip, hüküm altına alınması gerekirken mahkemece... Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin 20.

(7) İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı olması, … ...değerlendirmesi: Süre uzatımına esas yüklenici talep tarihi esas alınarak... ...ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.”, Yüklenici görüşü ve talebi; Süre...

...tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “… maddesi hükmü gereğince yükleniciye bildirim yapıldığı, arızanın... ...süresine eklenmesi hususlarında idare ile yüklenici arasında oluştuğu belirtilen... ...bütünüyle idarenin yükümlülüğü altında olduğu, İdaresinin görüş...

...başvuru tarihine kadar kullanıldığı, yüklenicinin kısmi iyileştirme yapmak... ...tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “Kars Sarıkamış 7 Kasım Göleti... yükleniciye aittir” , ...getirilmiş bulunan bu yola herhangi bir alt temel, temel ve stabilize malzemesi...

...süre uzatımı konularında İdaresi ile yüklenici arasında uyuşmazlık oluştuğu... idareden kaynaklanan sebepler , proje değişikliği , süre uzatımı ...başlıklı 29 uncu maddesinin dördüncü ve altıncı fıkrasında; “( Yüklenicinin görüş ve talebinin; …

...davacının eksik ve kusurlu işleri başka bir yükleniciye yaptırması nedeniyle uğramış... ...olan sözleşmenin 26.2.1 maddesinde yüklenicinin işi süresinde bitirmediği... ...gördüğünü, hasarın 19.04.2012 tarihinde tutanak altına alındığını, davalıdan... ...ceza oranınında bunlar için hüküm altına alınan 276.717,00 TL'nin...