...vekili istinaf dilekçesinde; hüküm altına alınan alacağa takip tarihinden... ...arasında imzalanan sözleşme gereğince yüklenici karı ve gerçek giderlerin... ...yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak... ...80’inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde ise...

...tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “Van İli, Saray İlçesi, Çakmak... ...190 438,55 TL) olarak belirlendiği, Yüklenicinin yer tesliminden sonra hazırladığı... ...ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz. Yüklenicinin görüş ve talebi: 19/10...

...araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı... ...de iştirak ettirilmeyecekleri hüküm altına alınmıştır. ...Şirketi üzerine bırakılmış olup yüklenici ile 07.07.2022 tarihinde sözleşme... ...yetkilisinin ilgi-ğ’de kayıtlı oluru ile yükleniciye bahse konu hizmet alımına...

...Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan teminat mektuplarının geç iade... ...uğradığını, aynı firmanın taahhüdü altında tamamlanan (Keban-Arapkir) Ayr... Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir. Davacı yüklenici vekili, müvekkili şirketin...

...başlıklı 4’üncü maddesinin 8 no’lu alt maddesine ilişkin olduğu, anılan... ...verememesi haline ilişkin sorumluluğun yükleniciye atfedilemeyeceği, dolayısıyla... ...nolu kararı) İdareye teslim edilen, yüklenici kusuru olmadığı halde idarece... ...çalışılan günler üzerinden hesaplanan aylık puantajlara göre yapılacağı...

...karşın, tazmin hükmü; “İdarece yüklenici firmalardan istenmiş olan... .’ye anahtar teslim götürü bedel sözleşme ile ihale edilen “… ...alınarak yeni birim fiyat tespitinde yükleniciyle müştereken anlaşma sağlanması...

...tarafımızca tanzim edilmiş olup imza altına alınmıştır.” İfadelerine... tarafından imzalanan 04.07.2013 tarihli raporda; “( …) Yüklenici firma işin bitirildiğini... ...eksikliklerin olduğu tespit edilmiş yükleniciye işyerinde ve yazılı olarakta...

...yer teslimi yapıldığı, Buna göre yüklenici idareden kaynaklanan bir nedenle... ...getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya... gecikmez cezası , işe başlama , tapu tescil , yer teslim tutanağı

...ödenmesinde, birim fiyat cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşmenin... ...tarihinde yapılmayan iş bedelinden yüklenicinin işi tamamlayamaması nedeniyle... ...kazanç miktarının takdir ve hesaplanan bedelden düşülmesi gerekir. ... ...zarar kapsamında hesaplanıp hüküm altına alınacak kâr kaybına KDV ilave...

...sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan kararın iptali istemiyle açılmış... ...Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25. maddesinde; yüklenicinin teslim edeceği cam elyaf...