...Kanunu’na göre 10/09/2018 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye... ...2021 tarihi esas alınarak 15 nolu son hakedişten kesilen 17.360 TL’nin taraflarına... ...yüklenici tarafından yapılacak, abonelik bedeli hariç diğer harçlar yüklenici... ...yapım işinde, 19/09/2018 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlandığı... Mevcutta ise besleme kablosu mevcut direğe götürülmüştür.

...projeksiyon cihazı, harici ve dahili kameralar ile monitör ve kayıt cihazlarının uygulama projesinde bulunduğu, ancak mahal listesinde ve hakediş ilerleme yüzdelerinde bulunmadığı belirtilerek, işin anahtar teslimi götürü bedel üzerinden sözleşmeye bağlanmış olmasından dolayı söz konusu işler için ek bir ödemenin yapılmaması gerektiği görüşünde...

...ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.” hükmü, Sözleşme eki YİGŞ’nin “Geçici hakediş raporları” başlıklı 39 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında; “Anahtar teslimi götürü bedel esasına göre yapılan işlerin bedelleri, ihale dokümanında öngörülen ilerleme yüzdeleri üzerinden sözleşmesinde ve eklerinde yazılı esaslara...

...değeri “İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hak edişte; birim fiyatlı işlerde uygulama ayında gerçekleşen iş kalemleri ve ihzarat miktarlarının sözleşme birim fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutar (TL), anahtar teslimi götürü bedel işlerde ise uygulama ayında gerçekleşen ilerleme yüzdesiyle sözleşme bedelinin çarpılması...

...ilişkisinden kaynaklanmış olup, davada eserin tesliminden sonra ortaya çıkan gizli... ...hesabının 21.12.1995 tarihli kesin hesap hakediş raporuyla çıkarıldığı ve... eserin bedeli , gizli ayıp giderim bedeli , rayiç

...hakedişten sonra yapılıp ödenmeyen imalât bedelinin tahsili istemine, birleşen... ...her takvim günü için yüklenicinin hakedişinden sözleşme bedelinin %0... ...bulunmadığı gibi davalı iş sahibinin teslimden önce cezai şart isteme hakkını... ...İlköğretim Okulu ve Kompleksi Yapım İşi Anahtar Teslimi Götürü Bedelli Sözleşme...

...TL ve irat kaydedilen teminat mektubu bedeli olan 68.700,00 TL'nin faiziyle... ...ilköğretim okulu yapım işi ihalesini anahtar teslim götürü bedel ile aldığını... ...beton kullanmayı taahhüt ettiğini, teslim tarihinden itibaren 270 gün süre... ...lı idarece imzalanan (3) numaralı hakedişte feshedilmeyen süreye dair...

...olarak, ilama esas yargı raporu ve eki hakediş belgelerinden; iş artışına... ...yaptırmış olduğu taşeron firmaya ödenen bedel (KDV hariç … TL olan muslukların... .’ye anahtar teslim götürü bedel sözleşme ile ihale edilen “…

TL bedelle ……… uhdesinde kalan anahtar teslim götürü bedelli ……… ….’in (İnşaat Mühendisi-Hakedişi Düzenleyen ve Devir Komisyonun...

...teminat mektubu için ödenen komisyon bedellerinin tahsili istemine ilişkindir... ...anıt heykel yapım işi için anahtar teslim olarak ihale sözleşmesi yapılmış... ...yapım işlerine ait tip sözleşme ile anahtar teslim götürü bedelli sözleşme... ...cezanın müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesileceği kararlaştırılmıştır...