...Kanunu’na göre 14/01/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye... ...alınarak tekliflerinin ve sözleşme bedelinin yürürlükte olan 4734 sayılı... ...İhale Kanunu’na göre ihalesi yapılan işlerde uygulanacak fiyat farkına ilişkin... ...yapılabilir: a) İşin yapılma veya teslim yeri.

b) Yurt içinde anahtar teslimi götürü bedel veya teklif birim fiyat ya da karma teklif alınmak suretiyle sözleşmeye bağlanan işlerde; fiyat farkları hariç, varsa yasal keşif artışları dahil hakedişteki sözleşme fiyatları ile yapılan işin tutarı üzerinden, ……

...Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Projelerin tesliminde gecikme olması” başlıklı... ...Yapılması İşi”nde, yıkım-söküm işleri sebebiyle süre uzatımı ve... ...Kanunu’na göre 28/10/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye...

arasında yapılan 04.07.2006 tarihli yapım işlerine ait tip sözleşme ile anahtar teslim götürü bedelli sözleşme ile Sukapı Mahallesi çevre düzenleme ve anıt heykel yapım işinin müvekkilce yapım işinin üstlenildiğini ve karşılığında belediyece 503.500,00 TL ödenmesine karar verildiğini, işin tamamlanmasına karşın davalı ...

Bu hüküm ve açıklamalar birlikte dikkate alındığında; Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan işlerde “4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen İşlerde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar” ın “Fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işler” başlıklı 9 uncu maddesi birinci fıkrasında, bu madde hükmüne “ …

...Kanunu’na göre 23/01/2019 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye... ...binasının 15/09/2021 tarihinde boşaltılıp teslim edildiği, otoparkın bu alan üzerinde... ...alandaki tüm imalatların anahtar teslim götürü bedel sözleşme kapsamında... ...yaptırılabilecek ilave işler ve iş eksilişlerinde sözleşme anlaşmazlıklarını...

...Kanunu’na göre 16/09/2020 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye... İşin yer tesliminin 24/09/2020 tarihinde yapıldığı... ...nedenlerle ertesi yıla sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre...

...Kanunu’na göre 01/03/2021 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye... …onaylanmak üzere idareye teslim edilir. ...farkı uygulanabilmesi için, söz konusu işlerin ihalelerine ilişkin idari şartname...

...ve ekleri incelendiğinde; İşin yer tesliminin 02/08/2021 tarihinde yapıldığı... ...doğalgaz abonelik ve abone bağlantı bedeli ile geçici kabulden sonra kesin... ...Kanunu’na göre 26/07/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye...

...yurt inşaatı işini 2.523.000,00 TL anahtar teslimi götürü bedel üzerinden... ...imzalandığını, ikinci ihalenin daha yüksek bedele yapılması ve yapılan işlerin... ...sözleşme ile, 2.523.000,00 TL anahtar teslimi götürü bedel üzerinden yurt... ...üzerinden 23/12/2011 tarihli anahtar teslimi götürü bedelli ikmal inşaatına ilişkin...