...Kanunu’na göre 20/11/2019 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye... ...teknik şartnamenin bulunmadığı, işyeri tesliminden sonra idarece mimari projede... ...dokümanı: İhale konusu … yapım işlerinde; isteklilere talimatları da... ...maddesinde; “6.1.Bu sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale... TL ) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

...konusu işe benzer nitelikteki yapım işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan... TL (iş artışı dahil) anahtar teslim götürü bedel sözleşme... ...kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, ikinci fıkrada belirtilen... anahtar teslim götürü bedel , rayiç , ticaret...

...Kanunu’na göre 18/12/2019 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye... ...Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 240 (iki yüz... anahtar teslimi götürü bedel , işin zorluğundan bahisle... ...süre uzatımı verilmesi, 2- Çelik işlerinin alt yüklenici tarafından...

...hazırlamalarının mümkün olamayacağı, yaklaşık maliyet cetvelinin işin yapılmasına veya isteklilerin teklif bedeli tespitine ilişkin bir dayanak niteliğinde olmadığı, anahtar teslimi götürü bedel işlerde isteklilerin, tekliflerini yaklaşık maliyete göre değil, 4735 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu’nun “Sözleşme türleri” başlıklı 6 ncı maddesinde...

...Kanunu’na göre 27/03/2019 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye... Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin... ...anlaşılacağı üzere, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen bu işte...

...nci fıkrasında belirtilen usuller çerçevesinde yüklenici ile birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödeneceği, Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, yapımından vazgeçilen ve bedelinin kesilmesi gereken iş kalemlerinin birim fiyatının ise her ne kadar bu hususta sözleşme ve eklerinde bir düzenleme yok ise de, uygulamada...

İfade eder” hükmü gereği, anahtar teslim götürü bedel sözleşme yapılan işlerde, uygulama projelerinde yapının her türlü ayrıntısının gösterilmesinin gerektiği, projelerde gösterilemeyen tarif ve açıklamaların mahal...

...Kanunu’na göre 06/05/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye... anahtar teslimi götürü bedel , inşaat ruhsatı , iş... ...n görüş ve talebi; İşe ait yer tesliminin 11/05/2020 tarihinde yapıldığı...

... olarak mümkün olmaması şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10'una, birim fiyat teklif almak ... kapsamında yaptırılabilecek ilave işlerin şartları açıklanmıştır ...

...otomasyon sisteminin de tamamlanarak teslim edildiğini, anılan imalâtların... ...ve projeler gereği sözleşme dışı işlere bağlı olarak süre uzatımı... ...belirlenen elektrik, inşaat, mekanik işler bedeli 221.768,16 TL'nin davalıdan... ...tanımlanmış olup, bedel 2.886.000,00 TL götürü bedel olarak kararlaştırılmıştır...