...Yataklı Devlet Hastanesi ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi... ...meydana gelen hasarın bedelini müvekkil firmadan... ...Nitelendirme Uyuşmazlık, eser sözleşmesi uyarınca ayıp... ...tarihli tutanakla davalı yüklenici firma ve müşavir... ...denetimi yapıldığını, teslim yapıldığını...

...TL nama yapılan işler bedeli, 23.105,55 TL gecikme... ...birleşen dava davalısı yüklenici, davalı- birleşen... ...edilmediğini belirterek işin teslim tarihinin 13.06.2011... ...davalı yükleniciye hakedişlerde 45.044,72 TL fazla... ...değerlendirilip, hüküm altına alınması gerekirken... ...birleşen davalar eser sözleşmesinden kaynaklanan...

...tazminat ve teminat mektubu bedellerinin tahsili istemine... 2-Davacı yüklenici ile davalı ... ...Yapıları, Üst Yapı İşleri Sözleşmesi imzalandığını... ...2012 tarihinde işyeri teslim tutanağı ile işe...

...ödeneğinin tespitinde, yüklenici ile idare arasında... ...değerlendirmesi: İşin yer teslimine göre iş bitim... ...birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi... ...dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz. ...gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden imalatların... ...2023 yılında olduğu, sözleşmesinde bu yıla...

...de gecikme cezasının yükleniciye ayrıca protesto... ...tarihinde yükleniciye teslim edildiğine göre... ...hesaplattırılıp hüküm altına alınması gerekir... ...gecikme cezasının hakedişlerden kesileceğine... ...kesintisi olarak ödenmeyen iş bedeli alacağının kesintinin...

Teklife ilişkin e-anahtar, e-teklif ile birlikte... ...Personel Taşımacılığı Sözleşmesi” ile faturaların... ...olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi... ...kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme... ...İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Niğde...

...davalı tarafından yer tesliminden yaklaşık 2... ...sözleşmeyi mücbir sebep nedeni altında haksız olarak... ...değerlendirilemeyeceğinden yüklenicinin sözleşmenin... ...edilecek kar mahrumiyeti bedelinin 1.000-TL’lik...

...Bölümünde birim fiyat / götürü bedel özleşmeler... ...gelebilecek artışlara ilişkin bedel dahil) Erzincan İl... ...başlamak üzere en geç sözleşmesinde yazılı... ...Sözleşme Tasarısı’nın “Teslim, muayene ve kabul işlemlerine... Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından...

...ödemelerden sözleşme bedeli üzerinden 0,0002... ...programı belirtilmiştir ve “yüklenicinin kendisine... ...ödemeden, yüklenicinin teslimatı zamanında yapmamasından... ...quot;Mal Alımları Tip Sözleşmesi'ni esas... ...uygulanacak sözleşme türüne (götürü bedel/birim fiyat...