...bulunan … TL sözleşme bedelli Samsun Vergi Dairesi... ...onaylanmak üzere idareye teslim edecektir. ...İhzarat ödenmesi öngörülen işlerde, iş programları imalat... ...yükleniciden, teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması... ...imzalanmış ve … tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

...Kanunu’na göre ihale edilen işlerde ihale dokümanlarında... ...ekleri incelendiğinde; İşin, yer tesliminin 07/06/2017 tarihinde... ...kamulaştırma zarar-ziyan bedelleri ile kamulaştırmaya... ...çıkıldığı, işin yer teslimi ile birlikte, özellikle...

...niteliğini, miktarını, teslim süresini, nakliyesini... ...üyenin muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel... ...tarihinde … TL (KDV hariç) bedel üzerinden imzalanan... ...şartnamesine aykırılığıyla veya teslimiyle ilgili bir ihtilafın... ...işinde ihale kapsamında yer alan bazı mal ve malzemelerin...

...hazırlayarak, onaylanmak üzere idareye teslim edeceği belirtilmiş... ...zorundadır” hükümlerine yer verilmek suretiyle iş... ...olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması... yüklenimindeki … TL ihale bedelli “… ...ihzarat ödemesi öngörülen işlerde ihzaratı, yıllık...

...tahsili, karşı dava ise geç teslimden kaynaklanan zarar... ...ödenmesi gerektiğini; sözleşme bedelinin 1.800.000,00 TL ... ...kaynaklanan ve işin geç teslimi nedeniyle oluşan cezai... ...danışmana ödeneceği hususunun yer aldığını; toplam 656... ...ve gecikme, ayıp ve eksik işlerden davacı müşavir...

...kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler... ...idarelerin bu Kanun’a tabi işlerde uygulayacakları ihale... ...kaydetmesi gerekirken; 52 adet ATM yerinin ….

” hükümlerine yer verilmiştir. ...istenilen muhtelif yerlere tesliminin yapılacağı, sözleşme... ...düzenlenen tutanaklar ile teslim alınmış gibi gösterilmesi...

...olmakla birlikte malların bedellerinin bütçe emanetleri... ...tarafından temini ve İdareye teslimi işidir. ” hükmü yer almaktadır.

...yöntemi ile yapılan ve malın teslimi, hizmetin veya yapım... ...kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da... ...zorunlu olduğu hükmüne yer verilmiştir.

...ödenmeyecektir.” ifadesine yer verildiği, şikâyet başvurusuna... ...1194 nolu kararı) İdareye teslim edilen, yüklenici kusuru... araç bedellerinin ödenmesi , araç...