...16.02.2021 tarihinde anahtar teslim götürü... ...dolayı sözleşme bedelinde 636.000 TL... ...sözleşme anahtar teslimi götürü bedel... ...olmadığı, anahtar teslimi götürü bedel işlerde...

...gün için sözleşme bedelinin %0,06’sı... ...işine ait işyeri teslim tarihi, 31.10... ...işin bitirildiğini ve geçici kabulün yapılması... ...incelemelerde işin geçici kabule hazır olmadığı...

...günü için sözleşme bedelinin %0,06 (onbinde... ...sonra geçerli olur ve geçici kabul yapılmış... ...savunmalarında, geçici kabul itibar tarihinin... ...kararına uyulmayarak işin süresinde bitirilmemesi... ...sözleşmesinde veya idarece verilen en son süre...

...kusuru olmadığını, verilen kararın kaldırılmasını... ...kararına karşı süresi içinde davalı... ...07.2016 tarihinde geçici kabul, 11.08... ...2 maddesi uyarınca kabulüyle kararın... ...meydana gelen hasarın bedelini müvekkil... ...denetimi yapıldığını, teslim yapıldığını...

...karma sözleşmenin anahtar teslimi götürü... ...milli pompaların bedellerinin kesilmesi... ...sözleşmenin anahtar teslimi götürü bedel... ...işin anahtar teslim götürü bedel kısmı... ...tanımlamalara yer verilen dokümanlar...

...sözleşme konusu işin geçici kabulünün... ...teminat ve garanti süresine eklenmesi... ...masrafların Sözleşme Bedeli veya Kesin Teminat... Kesin Kabul” başlıklı 6.2.

Yukarıda yer verilen sözleşme hükümlerine... ...tarihli Muayene ve Kabul Tutanağı incelendiğinde... ...Malzemelerin son teslim süresi; sözleşmenin... ...şekil ve şartları ile teslim programı” başlıklı... ...günü için sözleşme bedelinin BİNDEBEŞ...

...davanın reddine dair verilen kararın taraf... ...ettirmiş, daha sonra işin geçici kabulünü yapmıştır... ...2010 tarihli geçici kabul tutanağına... ...Geçici kabulü yapılan işlerde, idarece gecikmeye...

...07/07/2017 tarihinde anahtar teslimi götürü... ...Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme... ...bedel ihale edilen işlerde, isteklilerin... ...bedelinin sözleşme bedeline dahil olup... ...tekliflerini anahtar teslimi götürü bedel...