...kaynaklanmakta olup, davacı yüklenici, davalı ise, iş sahibidir. ...derslikli ilköğretim okulu yapım işi ihalesini anahtar teslim götürü bedel ile aldığını... ...30 hazır beton kullanmayı taahhüt ettiğini, teslim tarihinden itibaren 270 gün süre içerisinde...

Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak... ...projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan... maddesine istinaden ihale iptal edilmiştir.

hakedişin geç ödenmesi , revize iş programı , süre uzatımı ...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 24/03/2021 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...Sözleşmenin 24/03/2021 tarihinde imzalandığı, yer tesliminin 31/03/2021 tarihinde yapıldığı...

...Kanunu’na göre 04/01/2018 tarihinde anahtar teslimi sözleşmeye bağlanan  “Kocaeli İl... ...olup, sözleşme taraflarının uyuşmazlığa ilişkin görüş ve talepleri özet olarak aşağıda... ÖZ.DATA3-ÖZ.CCTV8)KENAR ANAHTAR (SWITCH)(DATA-CCTV, EN az 2 ad.

...12/2021 tarihli ve 331339 sayılı Olur ile yer teslim tarihinden itibaren imalatına başlanamayan... ...Kanalizasyon ve Yağmursuyu İkmal İnşaatı” işinde; yeni birim fiyat tespiti ile ilgili yüklenici... ...sözleşmelerde yeni birim fiyatlar üzerinden, anahtar teslim götürü bedel sözleşmelerde...

...gerekçesiyle … TL’nin tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir. ...gerçekleşen imalat iş kalemleri ve ihzarat için; anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde...

...sözleşmelerde yeni birim fiyatlar üzerinden, anahtar teslim götürü bedel sözleşmelerde... Yukarıda yer alan tespitlerden sonra konunun değerlendirilmesine geçilmiştir.

...Sözleşmeleri Kanununa göre 07/01/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...konularında anlaşmazlık oluştuğu, İşin yer tesliminin 08/01/2021 tarihinde yapıldığı, süresinin... geç ödeme , hakediş , iş programı , ödenek aktarımı , süre uzatımı

...İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Projelerin tesliminde gecikme olması” başlıklı 13 üncü... ...iş programının revize edilmesi talebine ilişkin 07/07/2021 tarihli ve 2021/164 sayılı... ...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 28/10/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan...

...ve mühendislik işlerinin yapımını üstlenmiştir. ...012/7699 nolu kararı) Yüklenici tarafından teslim edilen eser, iş sahibi idaresince kullanılıyorsa...