...taahhüt ettiği ihale konusu malzemelerin ilk teslim tarihi gelmeden sözleşme feshedildiğinden... Davacı tarafından savunma verilmemiştir. sayılı işlemin iptali istenilmiştir.

Ancak davacı, eksik ve kusurlu işleri 10.06.2016 tarihinde tamamlamıştır. maddesine göre işin teslimi, geçici ve kesin kabul işlemlerinin nasıl...

Geçici kabul itibar tarihi , geçici kabul tutanağı , işin bitim tarihi ...sözleşmede öngörülen süreler içerisinde işi teslim etmediği halde gecikme cezasının tahsil...

(4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...değişikliğinden kaynaklanan muhtemel iş artışı/eksilişinin, -Sözleşmeye esas proje içinde kalması...  bedel üzerinden akdedilmiştir.

...Esaslar’a göre fiyat farkı ödeneceği belirtilmiştir. ...iş artışı olarak yer alan … imalatı ile iş eksilişi olarak yer alan … imalatı için uygulama...

...işler bedelinin tahsili, karşı dava ise geç teslimden kaynaklanan zarar, eksik ve ayıplı... Davacı şirket yüklenici- müşavir, davalı ise iş sahibidir.

...şartlar, d) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları, e) İşe başlama... .'in iş deneyim belgesinde deneyime konu işin ... iş ortaklığı, ..

gecikme cezası , sözleşme bedeli , teslim miktarı ’ın (Bilgisayar İşletmeni) sorumluluğuna hükmedilmiştir.

...programı hazırlayarak, onaylanmak üzere idareye teslim edeceği belirtilmiş, aynı maddenin altıncı... 6) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır.

… (6) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. Yer tesliminin yapılmasıyla birlikte ilk iş programı düzenlenmiştir.