...konusunda Kurulumuz kararı talep edilmektedir. ...suretiyle yapıldığı ve yükleniciye teslim edildiği, bu itibar ile yeni... ...konulu dilekçesi ile idaresine, elektrik işlerinde proje tadilatı nedeni ile... ...sözleşmelerde yeni birim fiyatlar üzerinden, anahtar teslim götürü bedel sözleşmelerde...

...göre 04/08/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...bulunmayan veya fiyatı belli olmayan işlere ait birim fiyat tespiti” başlıklı... ...sözleşmelerde yeni birim fiyatlar üzerinden, anahtar teslim götürü bedel sözleşmelerde...

...Kanunu’na göre 12/11/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye... İşin yer teslim tarihinin 15/11/2021 tarihinde... İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...hususunda Kurulumuz görüşü talep edilmektedir.

...verilemeyeceğine” karar verilmiş olup, yıkım-söküm işleri sebebiyle süre uzatımı verilemeyeceğine... ...Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Projelerin tesliminde gecikme olması” başlıklı... ...görüşünün bildirilmesi talep edilmektedir. ...Kanunu’na göre 28/10/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye...

...olarak mümkün olmaması şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale... ...de kamu zararına neden olunduğu gerekçesiyle ...

...ve ekleri incelendiğinde; İşin yer tesliminin 02/08/2021 tarihinde yapıldığı... ...görüşünün bildirilmesi talep edilmektedir. ...Kanunu’na göre 26/07/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye...

...tarafından verilen kararda da, sözleşmenin anahtar teslimi götürü bedel sözleşme... Davacı yüklenici şirket vekili, taraflar arasında ... ...değişikliğinden kaynaklı alacak talebi , yerteslimi , zarar ...metrajları ile ilgili artış ve eksilişlerin 2.

...Kanunu’na göre 06/11/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye... (4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje v.b. ...olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş... ...değerlendirmeleri aşağıda belirtildiği şekildedir. ...programının onaylanarak düzenlenecek hakedişlerde fiyat farklarının buna göre...

c) Yüklenicinin yaptığı işler …., veya eksi (-) ...düzeltilebileceği, Mütalaa edilmekle birlikte, Yer tesliminin yapıldığı 2017 yılından... ...imalat iş kalemleri ve ihzarat için; anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde... ...gerisinde kalması durumunda geçici hakedişlerde hesap edilecek fiyat farklarında...