...alacağından 642.987,65 TL nama yapılan işler bedeli, 23.105,55 TL gecikme cezası... ...kabul edilmediğini belirterek işin teslim tarihinin 13.06.2011 olarak tespitine... ...olduğu gibi davalı yükleniciye hakedişlerde 45.044,72 TL fazla ödeme yapıldığını... ceza süresi , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası

...755.07.03-11791 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; Fatsa İlçesi Dolunay... ...sözleşme, hak ediş raporları, biten işlerde geçici kabul tutanağı, varsa... ...karşılığı inşaat işleri haricindeki işlerde bu belgelere ek olarak sözleşmeye...

...sözleşmenin uygulanması sırasında teslim edilen işlerin teknik şartnameye... Nitekim Kanun'un 20.

Gerekçe 1. ...iş mahallinde yapılan incelemede, yer teslimine rağmen herhangi bir çalışmanın... ...taburun devamındaki çalışma alanına gidişlerine müsaade edilmediği, Bilirkişi...

hakedişlerden gecikme cezaları kesilmiştir.) - ...getirmesi mümkün olmamakla beraber yapılan işler de zarar gördüğünden yeniden... ...Düzeltme Yazısı”’nı ekte tarafınıza teslim ediyorum. Elektrik Teknikeri …, Tesisat Teknikeri …’dan sadece … ve Dr.

Belirtilmektedir. ...ihale edilerek sözleşmeye bağlanan işlerde, sözleşmesinde bulunmayan işlerin... ...YİGŞ’nin “Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı...

Bu çerçevede, yapım işlerinde işin tesliminin Yapım İşleri... ...öngörülen süreler içerisinde işi teslim etmediği halde gecikme cezasının... ...herhangi bir gecikme olmadığını belirtmektedir.

...teslim tutanağı ile 17.6.2008 tarihinde teslim edilmiş, 25.06.2008 tarihinde... ...tamamlanması için iş sahibine düşen işleri yapmaktan kaçınması, tek başına... Kural olarak, cebe girmesi beklenen paradır.

...Yapılarak Sistemin Çalışır Halde Teslimi. ...göre 20.04.2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...temin edilerek montajının yapılması işleri yapılarak eksiksiz teslim edilecektir...