...malzemelerin en geç 14.05.2004 tarihine kadar teslim edilmesi, aksi halde idari şartnamenin... cezai şart , fesih , gecikme cezası , İhtar süresi , Sözleşme gecikme cezasının ödenmesi gerektiğini ileri...

...Kanunu’na göre 27/03/2019 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye... Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup... ...enerji idaresi , enerji temini , gecikme cezası , süre uzatımı , yüklenici... ...müracaat yapılmadığı gibi işte yaşanan gecikmelerin yüklenicinin iş programının...

gecikme cezası , kalan sözleşme bedeli , toplam sözleşme bedeli ...geçildiğini belirterek davalıya gecikme cezası borcunun olmadığının tespitine... ...içinde ve işin bitirilmemesi halinde teslime kadar cezanın istenmesi mümkündür...

...itibariyle de tamamlanamamış; 44 günlük gecikmeyle 01.08.2013 tarihinde söz... Belirtilen nedenlerle gecikme cezası kesilmemesi sonucu oluşan toplam... ...hazırlanmış ve İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

...hatalı verildiği gerekçesiyle gecikme cezası kesilemez. gecikme cezası , idare zararı , rücu , süre uzatımı ...cezanın uygulandığı tarih ile eserin teslim alındığı tarih belli değildir...

...ihale edilerek, 07.01.2010 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye... ...esasları belirlemekte ise de anahtar teslimi götürü bedel işlerde, yapımından...

...Kanunu’na göre 30/10/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye... Bu sözleşme anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup... ...olduğu, anahtar teslimi götürü bedel işlerde; isteklilerin, tekliflerini...

hakedişlerden gecikme cezaları kesilmiştir.) - Bu doğrultuda gecikme cezası da bir cezaî şarttır. ...Düzeltme Yazısı”’nı ekte tarafınıza teslim ediyorum. gecikme cezası , mücbir sebep , süre uzatımı , yangın

...Kanunu’na göre 12/11/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye... Bu sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup... ...sözleşme kapsamında ihale edilen işlerde, isteklilerin ihale dokümanında...