...Yapım İşi-1” işinde; yeni iş kalemi birim fiyatlarının... ...gereği revize edilerek tekrar hesaplanmasının gerektiği... ...birim fiyatlar üzerinden, anahtar teslim götürü bedel...

...ortaya çıkan imalatlara ilişkin olarak idaresince tek... ...yapıldığı ve yükleniciye teslim edildiği, bu itibar... ...Şartnamesi hükümlerine göre hesaplanır. ...birim fiyatlar üzerinden, anahtar teslim götürü bedel...

...yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları... ...inci maddesinde yazılı işlerden, tahmin edilen bedeli... ...Sicil Gazetesi vs.) birer örneğinin müdahil ... iş ortaklığı, .. iş ortaklığı ile ...

...İnşaatı” yapım işinde, iş eksilişi ve süre uzatımı... İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...başında bulundurduğu, işin yer teslimi ile birlikte bahse konu... ...göz önünde bulundurularak hesaplanacak bedel karşılığında...

...tahsili, karşı dava ise geç teslimden kaynaklanan zarar... ...yüklenici- müşavir, davalı ise iş sahibidir. ...davacı şirket tarafından hesaplanarak 05.07.2008 tarihli... ...ve gecikme, ayıp ve eksik işlerden davacı müşavir...

...süre düşüldüğünde yer teslimi nedeni ile gecikmenin... Bu sürenin iş süresine de etkisi yoktur. ...tarihlere 15 gün ilave edilerek hesaplama yapılmış, onay... ...yüklenicinin idareye vereceği ve bir örneğini de hakediş raporunu...

...hazırlayarak, onaylanmak üzere idareye teslim edeceği belirtilmiş... … nolu hakedişlerle yükleniciye toplam … ( ...ihzarat ödemesi öngörülen işlerde ihzaratı, yıllık... ...uygun olarak fiyat farkı hesaplanır.

...ihtimali, fiyat farkı verilmeyen işlerde yüklenicinin sözleşme... Söz konusu işe ait idari şartnamenin 45.3. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Örneğin; hiçbir idarenin...