...ihalede işin bir kısmı için anahtar teslimi götürü bedel... ...teklifleri dikkate alınarak hesaplama yapıldığı anlaşılmıştır... ...sınır değeri hesaplamasına ilişkin olarak Kamu İhale Genel...

...Bildirimi ile birlikte yer tesliminin yapıldığı tarihten... ...yapılması gereken iş tutarlarını hesaplayarak, ödeneklerin yıllara... ...ihrazat ödemesi öngörülen işlerde ihrazat) yıllık... Diğer Ekler şeklinde olacağı düzenlenmiştir.

...sayısının %3’ü oranında engelli işçi çalıştırılacağı...

...olduğu iddiasına yer verilmiştir. ...İkimilyonüçyüzdörtbinbeşyüzonbeş Türk Lirası) olarak hesaplanmak üzere 10 uncu...

...Hatlarının Temizliği” ihalesine ilişkin olarak Tamara Eğitim... ...İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Samsun... ...yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi... ...maliyetin 39.307.148,32 TL olarak hesaplandığı, yaklaşık...

...göre 18/01/2013 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel... ...6.1.Bu sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme... TL ) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. Yaklaşık maliyet hesap cetveli, ihale öncesi...

...arasında imzalanan sözleşmenin anahtar teslim götürü bedel... ...yapıldığı, diğer yandan, işin teslim süresinin cezalı süre... ...kalan işin ihale edildiğini, hesaplanan maliyet artışının... Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir.

...fiyatına oranı ile yeni iş kalemlerine ait hesaplanan... ...ihalesi yapılan/yapılacak işlerde yeni fiyat tutanakları... ...suretiyle bulunan oran ile hesaplanan birim fiyatın çarpılması... ...yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı...

...İnşaatı” yapım işinde, iş eksilişi ve süre uzatımı konularında... ...değişiklik sonucunda yapılan hesaplamada, 2 nolu şafttan... ...incelenmesinden; İşyeri tesliminin 09/05/2018 tarihinde...

...ilişkin hüküm tesis edilmiştir. .’ye anahtar teslim götürü bedel... ...fiyatlarının tespiti gereken bütün işlerde taşeron firma faturalarına...