...İnşaatı” işi ile ilgili olarak düzenlenen revize iş programına yüklenicinin itiraz... 04/08/2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. ...amacıyla, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için...

...bitirilmek üzere 07/02/2020 tarihinde yer tesliminin yapıldığı, 03/07/2020... ...fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, 4735 sayılı Kanunun 10 uncu... ...aya ait endeksi; güncel endeks ise, revize iş programına göre işin gerçekleştirilmesi...

...mobilizasyon şartlarının kolaylığı ve yer teslimi sonrası işe başlanılması... ...amacıyla, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için... ...programla­nandan az olacak şekilde sonradan revize edilmesi nedenleriyle işlerin öngörü...

...otomasyon sisteminin de tamamlanarak teslim edildiğini, anılan imalâtların... ...mahkemesince; davacı tarafından her ne kadar revize plan ve projeler gereği sözleşme... maddesinde götürü bedelli işlerde sözleşme kapsamında kalması...

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: SAKARYA İLİ” düzenlemesi... ...teklif cetveli ve tüm ihale dokümanında revize yapılmış, 248 adet olarak belirtilen... ...nin 78.1.1’inci maddesinde sayılan işlerden olduğu tespit edilmiştir...

...istendiği, bu sebeple düzenlenen hak edişlerde, fiyat farkı hesaplamalarında... ...hükümler göz önünde bulundurularak, yer tesliminden sonra,  yüklenici tarafından... ...Onarımı” işinde, ceza kesintisi, revize iş programı, fiyat farkı hesaplanması...

İşin yer tesliminin 02/10/2020 tarihinde yapıldığı... ...uzatımlarına istinaden hazırlanan revize iş programı hususunda yüklenici... ...bulundurulacağından, ödenen veya ödenecek hakedişlerde hesaplanan/hesaplanacak fiyat...

...yapılabilir: a) İşin yapılma veya teslim yeri. R = Revize birim fiyat (TL / .

...yapılabilir: a) İşin yapılma veya teslim yeri. R = Revize birim fiyat (TL / .

...belgeler, Söz konusu yapım işinde, revize iş programı, Yapım işi yapılan... gecikmez cezası , işe başlama , tapu tescil , yer teslim tutanağı