...na göre 04/01/2018 tarihinde anahtar teslimi sözleşmeye bağlanan  “Kocaeli... ...sözleşme taraflarının uyuşmazlığa ilişkin görüş ve talepleri özet olarak... ÖZ.DATA3-ÖZ.CCTV8)KENAR ANAHTAR (SWITCH)(DATA-CCTV, EN az 2 ad.

...tarihli ve 331339 sayılı Olur ile yer teslim tarihinden itibaren imalatına... ...Kanalizasyon ve Yağmursuyu İkmal İnşaatı” işinde; yeni birim fiyat tespiti ile... ...sözleşmelerde yeni birim fiyatlar üzerinden, anahtar teslim götürü bedel sözleşmelerde...

...tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir. ...imalat iş kalemleri ve ihzarat için; anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde...

(rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir. ...sözleşmelerde yeni birim fiyatlar üzerinden, anahtar teslim götürü bedel sözleşmelerde...

...Sözleşmeleri Kanununa göre 07/01/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye... ...anlaşmazlık oluştuğu, İşin yer tesliminin 08/01/2021 tarihinde yapıldığı... geç ödeme , hakediş , iş programı , ödenek aktarımı , süre uzatımı

...Müdürlüğüne bildirildiği, Bunun üzerine, yer tesliminden sonra, idaresince, uygulama... ...uzatımları sonrası hazırlanan revize iş programlarında, yüklenici ile idaresi... ...alındığında “UK.0007 Endüstriyel Ağ Anahtarları” iş kalemi âdetinin 23...

...üstlendiğini, bu süreçte ihaleye veren kurum olan TOKİ bu kuruma bağlı... ...istemiş yapılan inceleme ile bilirkişiler tarafından yüzeysel bir rapor... ...bulundurularak denetimi yapıldığını, teslim yapıldığını, davacı tarafından...

...mühendislik işlerinin yapımını üstlenmiştir. ...7699 nolu kararı) Yüklenici tarafından teslim edilen eser, iş sahibi idaresince...

maddesinde düzenlenmiştir. ...bulunmadığı ve yargısal sonuçlu kararlar veren bir hesap mahkemesi olduğu sonucuna... maddesiyle Sayıştaya verilmiştir. ...kurulması gerektiği, bütçe ödeneklerinin teslim edildiği söz konusu sorumluların...

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi... hafta içinde teslim edebileceğiz. ...imzalandığı tarih olarak kabul edilmiş, ihale konusu malzemelerin tamamının...