...çıkartıldığı, yer teslimi yapılmasına karşın... ...dava dosyasında inşaat yapılacak arazinin SGK... ...ve akabinde 1.380.000 TL götürü bedel ile sözleşme... ...zarar (kâr kaybı) ise kesinti yöntemine göre... ...kaçındığı yararlar, sözleşme bedelinden düşülmek suretiyle...

...faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal... ...engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine... ...hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır... ...ertesi yıla sari hale gelen işlerde çalışmaya uygun... ...her gün için sözleşme bedelinin °/o0,05 (binde...

...Kanunu’na göre ihale edilen işlerde ihale dokümanlarında... ...kamulaştırma zarar-ziyan bedelleri ile kamulaştırmaya... ...Yüklenici tarafından yapılacaktır. ...değişiklikten dolayı işin kesintiye uğraması ve... ...çıkıldığı, işin yer teslimi ile birlikte, özellikle...

...olmaması, davacının nefaset kesintisi yapılmaması... ...sözleşme kapsamında yapılacak işler için... ...gecikmeye neden olan sürelerin hakedişten kesildiğini... ...sözleşme gereği hak edişlerde KDV tevkifatının... ...13/09/2015 tarihinde yer teslimi yapılarak yapım...

...Kanunu’na göre ihale edilen işlerde ihale dokümanlarında... ...bildirildiği, Bunun üzerine, yer tesliminden sonra, idaresince... ...UK.0007 Endüstriyel Ağ Anahtarları” iş kalemi... ...takdirde, daha sonraki aylarda yapılacak ihzaratlarda...

...göre 04/02/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü... ...kısma karşılık gelen bedelin iş artışı kapsamında...

TL bedelle ……… uhdesinde kalan anahtar teslim götürü bedelli... ...ve bunun aksi yönünde yapılacak bir belirlemenin... ...verilmesi öngörülmeyen işlerde, yeni birim fiyatın...

...nedeniyle yaptırılan onarım bedelinin teminattan karşılanamadığı... ...veya vekili bu konuda yapılacak tebliğe uymazsa... ...geçen iş sürecinde, anahtar teslim götürü...

...göre 24/09/2021 tarihinde, anahtar teslim götürü... İş yeri tesliminin 29/09/2021 tarihinde... ...Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı... ...sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme...