...olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması... ...işe ait idari şartnamenin “Teklif fiyata dâhil olan giderler... ...Süre uzatımının, sözleşme bedeli değil hakediş tahakkuk...

TL sözleşme bedelli “Eski Acil Binasının Psikiyatri... ...Personel Bildirimi ile birlikte yer tesliminin yapıldığı tarihten... ...teknik personelin, ilgili kısma teklif veren ortak tarafından...

...bendindeki “Sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde herhangi bir iş... ...başında bulundurduğu, işin yer teslimi ile birlikte bahse konu... ...önünde bulundurularak hesaplanacak bedel karşılığında, yükleniciden...

...1931324 numaralı Banka Teminat Mektubunun paraya dönüştürülmemesi... .-TL kâr mahrumiyet bedelinin 18.07.2007 tarihinden... ...bağlanmış ve 24.08.2005 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır...

...Davalı idare vekili; teminat mektubunun nakde çevrilerek tahsili... ...uyarınca işin teslim süresinin yer tesliminden itibaren 700 gün olduğu... ...günlük gecikme için sözleşme bedeli 15.487.000,00 TL’nin onbinde...

TL bedelle ……… ...yapılmadan önce yüklenicinin teklifi ve Yönetim Kurulu’nun... ...yapılarak işe başlandığı, İşyeri tesliminden sonra yüklenici tarafından...

B) İş tesliminde yaşanan gecikme için... ...gecikilen her gün için sözleşme bedelinin %0,06’sı oranında... ...1)’de yer alan “Geçici Kabul Teklif Belgesi”ni düzenler ve...

...tutarındaki 2(iki) adet kesin teminat mektubunun gelir kaydedilmesi, sözleşmenin... ...ihalesine katılamayacağı, isteklinin teklifinin değerlendirme dışı... ...konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme...

...ait kamulaştırma zarar-ziyan bedelleri ile kamulaştırmaya... Ancak Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yer alan iş... ...ihaleye çıkıldığı, işin yer teslimi ile birlikte, özellikle...

...ekleri incelendiğinde; İşin yer tesliminin, 01/02/2019 tarihinde... ...bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli, Uygulama İşleri genel Şartnamesi... ...sebeplerle ortaya çıkan ve birim fiyat teklif cetvelinde fiyatı verilmemiş...