...imzalandığı ve 22.03.2017 tarihinde iş yeri teslimi yapılarak çalışmalara başlanıldığı... rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.

Yapım işi”  nde, idaresince verilen süre uzatımlarına... ...yapılmadan ihaleye çıkıldığı, işin yer teslimi ile birlikte, özellikle Kurum görüşleri...

...itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir. ...şartları haiz araç ve iş makinelerinin idareye tesliminden sonra yüklenicinin herhangi bir kusuru...

...olan kısımlar için, idarenin isteği üzerine ve işin bütününün kabulünün yapıldığı anlamına... Yüklenici, işin teslimi için sözleşme ve ekleri uyarınca üzerine...

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ ... ...süre daha verildiği, bu süre sonunda işin teslimi sağlanmadığından sözleşmenin feshedilerek...

Davalı iş sahibi 14.03.2014 gün; 2293 yevmiye numaralı Kırşehir 3. maddesindeki düzenlemeye göre işin teslimi gereken tarihte tamamlanıp teslim edilmediği...

Yapılan incelemede, işe ilişkin yer tesliminin … tarihinde yapıldığı, yüklenicinin... ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir…” hükmü yer almaktadır.

...Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının... hakediş , KDV , süre uzatımı

...yazısı ve ekleri incelendiğinde; İşin yer tesliminin, 01/02/2019 tarihinde yapıldığı... Bu tespitlerden sonra konunun değerlendirilmesine geçilmiştir.