...Satıcı Tarafından Temini İle Alıcıya Teslimi İşi” olduğu, sözleşme başlangıç... ...mevzuata uygun olduğu iddiasına yer verilmiştir. ...deneyimini gösteren belgelerin, b) Devredilen işlerde ilk sözleşme bedelinin en az...

...Kanunu’na göre 30/12/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye... ...ve ekleri incelendiğinde; İşin yer teslimi tarihinin 08/01/2021 olduğu... ...olup, sözleşme taraflarının konuya ilişkin görüş ve değerlendirmeleri...

...olarak mümkün olmaması şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale... -TL’nin tazminine karar verilmişti.

...süre uzatımına bağlı olarak işin tesliminde yaşanan 38 günlük gecikme... TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. ...haricinde başkaca kayıt bulunmayan işlerde, havanın fen noktasından çalışmaya...

...tarafından verilen kararda da, sözleşmenin anahtar teslimi götürü bedel sözleşme... ...değişikliğinden kaynaklı alacak talebi , yerteslimi , zarar Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.

...bitirilmek üzere 07/02/2020 tarihinde yer tesliminin yapıldığı, 03/07/2020... ...fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, 4735 sayılı Kanunun 10 uncu... ...tutulmuş olup, anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri...

...ilgi yazıları ve eklerinden; işin yer tesliminin 04/10/2021 tarihinde yapıldığı... ...amacıyla, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için... iş programı , ödenek dilimleri , revize iş programı

...neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. ...Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır. ...nin 78.1.1’inci maddesinde sayılan işlerden olduğu tespit edilmiştir...

...fıkrasının (e) bendi uyarınca ihale edilen işlerde, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı... (3) (Değişik fıkra: 24/02/2022-31760 R.G./2.