...Kanunu’na göre 24/05/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye... Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...teslimi götürü bedel ihale edilen bu işte; yüklenicinin teklifini ihale...

...Hatlarının Temizliği” ihalesine ilişkin olarak Tamara Eğitim Dan. ...esaslar ve işe başlama tarihi: İşyeri teslimi yapılmayacak ve sözleşmenin imzalandığı... ...İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik... ...Kanununun 24 üncü maddesi çevresinde iş eksilişi yapılabilir.

...Kanunu’na göre 30/11/2017 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye... ...komisyonunca belirtilen bazı imalatlara ilişkin kesinti yapılması ve hesapların... (2) Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde... ...mümkün olmakla birlikte bahse konu işte; kesin hakediş raporlarının kesin...

...Suyu İnşaatı” yapım işinde, iş eksilişi ve süre uzatımı konularında... ...ve eklerinin incelenmesinden; İşyeri tesliminin 09/05/2018 tarihinde yapıldığı... Bu hükme göre; İdarenin, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...idarenin sebep olduğu hallerden dolayı, işte sorumluluğu yükleniciye ait olmayan...

” ifadelerine yer verildiği tespit edilmiştir.

iş programı , ödenek aktarımı ...görüş ve değerlendirmesi: İşin yer teslimine göre iş bitim tarihinin 26... ...teslimi yılın sonuna doğru yapılan bu işte, yer teslimi ile birlikte işin...

...teminat mektubunun iadesi istemine ilişkindir. ...İşine ait sözleşme 1.077.000,00 TL anahtar teslimi götürü bedelli olup...

...davacı arasında imzalanan sözleşmenin anahtar teslim götürü bedel sözleşmesi... Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir. ...ilişkin toplam 3.973.000,00 TL anahtar teslimi götürü bedelli bir sözleşme...

...karşılık alınan teminat mektuplarının işi devreden yükleniciye iade edilip... ...maddesinin dipnotunda; sözleşmenin anahtar teslimi götürü bedel, birim...