...bunun giderim bedelini araştırıp hesaplamamışlardır. ...meydana gelen hasarların tespit raporunun verildiği 30.05.2011... maddesinde, kesin kabul işlemlerinin idarece...

...eklerinden özetle; İşin yer tesliminin 16/03/2021 tarihinde... ...yeni birim fiyatlar üzerinden, anahtar teslim götürü bedel... ...ihale tarihine güncellenerek hesaplanması gerektiği yönündedir...

...kararı, esas hakkındaki karar kesinleşinceye kadar gelirse... ...olmadığını denetleyip, sorumluların hesap ve işlemlerinden kamu zararına... ...tasarısının 15.1’inci maddesinde; “Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak... ...imar planı, imar uygulama, ÇED raporu hazırlanması, plan, yazılım...

...sözleşmenin feshedildiği ve kesin teminatın irat kaydedildiği... ...incelemesi yaptırılmış, bilirkişi raporunda; davalı idarenin davacı... ...verildiği, bu süre sonunda işin teslimi sağlanmadığından sözleşmenin...

...irad olarak kaydedilen iki adet kesin teminat mektubu bedeli için... ...kamulaştırma yapıldıkça yer teslimi yapılacağı kararlaştırılmış... Bilirkişi raporuna göre de teslim edilen...

...çalışılan işlerde, fiyat farkı hesaplanırken süre bitim tarihinde... ...tarafından hazırlattırılan Bilirkişi Raporuyla, İşin, 29/06/2018... ...işlemin idarî davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi zorunlu bir...

...kaynakların verimli kullanılması ilkesine göre idarede ya da idarelerde... ...2021 tarihinde imzalanıp yer tesliminin 07/05/2021 tarihinde... ...Şartnamesi hükümlerine göre hesaplanır. ...yeni birim fiyatlar üzerinden, anahtar teslim götürü bedel...

...süre uzatımı verildiğinden teslimi gereken tarih 23.05.2006... ...tarihine kadar gecikme cezasının hesaplattırılıp hüküm altına... ...ödenmeyen iş bedeli alacağının kesintinin haksız olması sebebiyle...

...arasındaki sözleşmede yapılacak işte çalıştırılacak personele... ...olarak sözleşme hukukunun temel ilkesini oluşturmaktadır. ...da bulunmadığından bu yönde hesaplama yapılması mümkün olmadığından... ...kararda ve karara esas bilirkişi raporunda, çalışacak personelin...