...yüklenici tarafından gerçekleştirilen imalatların tespitinin zorunlu olduğu, anılan maddenin ikinci fıkrasına göre ise anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde hakedişlerin ihale dokümanında öngörülen ilerleme yüzdeleri üzerinden sözleşmesinde ve eklerinde yazılı esaslara göre ödenmesi gerekmektedir, Anılan hükümlere uygun olarak gerekli belgelerin...

...tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 20/10/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 02/12/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Dikili Çandarlı Göleti İçmesuyu Arıtma Tesisi ve İletim Hattı Yapımı” işinde, güzergâh değişikliği yapılması sebebiyle proje değişikliğine...

maddesi uyarınca usulüne uygun yapılmış bir itiraz olmadığı gerekçesiyle talep edilemeyeceği belirtilmiş ve Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen kararda da, sözleşmenin anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, 6098 sayılı TBK'nın 480.

Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan bahse konu işte  “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar”ın “Fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işler”  başlıklı 9 uncu maddesi birinci fıkrası hükmünde “… 

quot; işini kapsayacak şekilde belirlendiği, paçal olarak düzenlenen“Y-09:” iş kaleminin anahtar teslimi götürü bedel iş gibi olamayacağı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.4 maddesine göre paçal fiyata dahil olan girdilerin sözleşmenin ayrılmaz bir parçası haline geleceğini belirttiği, Tebliğin 45.1.8 maddesine göre isteklilerin...

Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme Uyuşmazlık, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak istemine ilişkindir 2. ...bedelli sözleşmenin yapıldığını, 13/09/2015 tarihinde yer teslimi yapılarak yapım sürecine başlandığını, davalı...

...taraflar arasındaki sözleşmenin 14.2 maddesine malın teslimi için Yavuz Sultan Selim Köprüsünün zorunlu olarak... Sürekli edimli sözleşmelerde borçlu, kural olarak dönme hakkının yerine fesih hakkını kullanır. 2.

04/08/2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. …” İşe ait Sözleşmenin “İş programı” başlıklı 12 nci maddesinde;  “

Taraflar arasındaki sözleşmenin Gecikme Cezası başlıklı 17.1. İhale ve mal teslimi işlemlerinin gecikmesi; hizmetin aksamasına, gecikmesine...

maddesi ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25. ...2013 olarak belirlendiği, davacıya 19/03/2012 tarihinde yer tesliminin yapılarak aynı gün işe başlanıldığı, yüklenicinin...