...arasında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre anahtar teslim götürü bedel usulüyle 1.297.000,00-TL ihale... maddesinin (c) bendine aykırı olduğu, Sözleşmenin 11. ...tarihinde sözleşme imzalanmış ve 10/01/2011 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

...Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 01/03/2021 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan “…İkmal... Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde … hazırlar. fiyat farkı , sözleşmenin imzalanması , süre uzatımı , teklif geçerlik süresi

Taraflar arasındaki 09.01.2009 tarihli Merkez Anadolu Öğretmen Lisesi 16 Derslik İnşaatı Yapım İşine ait sözleşme 2.080.000,00 TL + KDV anahtar teslimi götürü bedellidir.

İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilerek anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “…… İşleri Genel Müdürlüğünce ihale edilerek anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “……

...sözleşmenin feshedilmesi üzerine 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 26. ...tarihli noter ihtarnamesi ile 10 gün içinde eksik kalan ürünün teslimi istenilmiş ise de, verilen süre içerisinde davacı...

İdarenin görüş ve değerlendirmesi: İşin yer teslimine göre iş bitim tarihinin 26/02/2023 olduğu, sözleşmesinde... İşe ait sözleşmenin, “İş programı” başlıklı 12 nci maddesinde; “12.1. 

Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen … (

...yapıldığı durumlarda gecikmenin hâsıl olması hâlinde ancak tesliminde gecikilen mal değeri üzerinden cezai işlem uygulanabileceğini... Sözleşmenin içerdiği hükümlerden bir kısmının hükümsüz olması, diğerlerinin geçerliliğini etkilemez.

Bu Kanunda belirtilen haller dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez. ...üncü Bölge Müdürlüğüne bildirildiği, Bunun üzerine, yer tesliminden sonra, idaresince, uygulama projesinin hazırlanma... ...Ayrıca bu liste dikkate alındığında “UK.0007 Endüstriyel Ağ Anahtarları” iş kalemi âdetinin 23’ten 29’a çıkartıldığı...

… Ortak Girişimi yüklenimindeki … TL bedelli … Belediye Hizmet Binası İnşaatı işi, 06.04.2017 tarihinde teklif birim fiyatlı işler ve anahtar teslimi götürü bedelli işler olmak üzere karma sözleşme olarak ihale edilmiştir.