...Güçlendirilmesi ve İlave İmalatlar” yapım işinin yürütülmesi... iş programı , ödenek aktarımı ...değerlendirmesi: İşin yer teslimine göre iş bitim tarihinin...

Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir. ...olması sebebiyle maliyet artışından kaynaklanan alacak... ...yapım işini 33.462.000,00 TL anahtar teslimi götürü bedelle... ...zemin kazı işlerinin işin yapım maliyetlerini önemle... ...belirtildiği gibi anahtar teslimi götürü bedellidir...

...görüşlerinin bulunduğu, ancak iş artışı ve eksilişinin nasıl... ...edilerek 18.09.2018 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel... ...6.1.Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme... .i Sosyal Konut Yapım İşi” ile ilgili görüş... ...giderilmesi gerektiğine ilişkindir.

...revizesinde geçen 13 gün, iş artışına ait imalatların... ...götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin... ...göre 01/04/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel... .k Açık Otopark Yapım İşi”nde; proje değişikliği... ...iş artışı ve revize proje teslimi ile ilgili geçen sürenin... ...anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş...

...göre 02/12/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel... ...Sözleşmeye bağlanan yapım işlerinde, işin yürütülmesi... ...ise; Yeni birim fiyatların, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin... ...olmadığının tespiti için, iş artışının uygulandığı... ...olup, anlaşmazlık konusuna ilişkin tarafların görüş...

...göre 10/09/2018 tarihinde anahtar teslim götürü bedel... ...elektrik tesisatı işinin iş artışı olarak ödenmesi... ...işinde, 19/09/2018 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlandığı... ...yanı sıra elektrik tesisatı işlerinde 26 maddelik eksiklik... ...anlaşmazlık konularına ilişkin görüş, talep ve değerlendirmeleri... ...eksikliklere ek olarak söz konusu yapım işinin elektrik imalatı...

...göre 18/01/2021 tarihinde anahtar teslim götürü bedel... ...zorunluluk arz eden imalat artışı ve eksilişlerinin... Etap Çevre Düzenlemesi Yapım İşi”nin yürütülmesi... Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme... …) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin...

… TL anahtar teslim götürü bedelle … Ltd. ...Betonarme Prefabrike … Binası Yapım İşi” ne ilişkin... ...sözleşmesine aykırı olarak iş artışına gidilerek kamu zararına... ...ifade edildiği üzere yapım işlerinde anahtar teslimi... ...suretle yükleniciye anahtar teslimi götürü bedel olarak... İlave iş miktarı yasal sınırlar içindedir.

...gerekçesiyle karar temyiz edilmiş ise de; taraflar arasında... ...işin teslim süresinin yer tesliminden itibaren 700 gün... 2023/410) Yapım işlerinde gecikme cezasının...