...götürü bedel sözleşmeye bağlanan “…Peyzaj ve Çevre Düzenleme Yapım İşi” ile ilgili olarak, işte meydana gelen... süre uzatımı kararı ile 18 gün, 2. III - KARAR İdaresinin “…

Eser sözleşmesinde ayıba dair hükümler, 818 sayılı BK'nın 359-363 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Şayet sözleşmede özel düzenlemeler varsa öncelikle sözleşme hükümlerinin uygulanması gerekir.

Bu hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlar çerçevesinde düzenleme yapılır. ...eki Ek-8’de yer alan Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “Hakediş ödemeleri” başlıklı 42’nci maddesinde belirtilen... KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Diğer taraftan; söz konusu Temyiz Kurulu Kararında, Hakediş Raporunun “İdare” bölümünde …, ...artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır.” şeklinde düzenleme yapılarak “kamu görevlileri”nden bahsedilmiş... sayılı Ek İlamda kamu zararından ilişikli tutulan Ödeme emri belgesine (…

KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. ...aşamasında fiyat farkı verileceğinin düzenlendiği, ancak yapılan düzenlemede fiyat farkı katsayılarının belirtilmediği, yarıda... ...ç) Pn:  İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, fiyat farkı hesabında kullanılan temel endeksler...

İşin yapılma yeri olarak; *… tesisi için İdarenin ödediği hakediş bedelleri üzerinden hesaplama yapılması gerekmektedir. tarihli Tutanak ile katı atık bertaraf maliyetini ... TL/ton olarak bulunmuştur. ...işlemden önceki işleri de kontrol edecekleri, ödeme emrini düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlilerinin...

Bu niteliği gereği müspet zarar daima ileriye dönük olup, bir beklenti kaybıdır. Bu husus 6098 sayılı TBK'nın 125/son maddesindeki düzenlemeden kaynaklanmıştır. KARAR Açıklanan nedenlerle; 1. ...içerisinde yer alan alanda faaliyet gösterilmiş gibi müvekkile hakediş ödendiğini, bu haliyle sözleşme dışı yaptırılan...

’un aşağıda yazılı karşı görüş gerekçelerine karşı ) oy çokluğuyla, karar verildi. ...kısmının son hakkedişindeki veya yapılmışsa bu kısmın kesin hakediş raporundaki tutarına göre hesaplanacak kesin teminat... Bu durumda 48 inci madde hükümleri uygulanır.” Düzenlemesi yapılmıştır.

Tüm bu anlatımlar ve yasal düzenlemeler kapsamında somut olaya gelince; Bölge Adliye Mahkemesi ... olduğu ve bu işlerin gerçekleştiği dönemlerde düzenlenen hakedişlere davacı tarafından sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin ...

İl Özel İdaresi tarafından … tarihinde … TL anahtar teslim götürü bedelle … AŞ’ye ihale edilen “… ...artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır.” şeklinde düzenleme yapılarak “kamu görevlileri” nden bahsedilmiş... yevmiye no.lu) ekli 13 no.lu Hakedişi Onaylayan (İnşaat Mühendisi) …