...zararların tazminini talep ve dava etmiş, ıslah yoluyla; hakedişlerdeki fiyat farkı alacağı 1.265.103,97 TL, nakde... ...feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir düzenlemesine yer verildiği, Kanun'un 37. Kararı, asıl ve birleşen davalarda taraf vekilleri temyiz etmiştir.

Şöyleki; Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin 25. ...feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. düzenlemesi bulunmaktadır. Davalı idarece imzalanan (3) numaralı hakedişte feshedilmeyen süreye dair 10 günlük karşılığı... Kararın açıklanan bu sebeple bozulması uygun bulunmuştur.

...sözleşme ve proje dışı fazla imalât bedelleri ile 13 numaralı hakedişten sonra yapılıp ödenmeyen imalât bedelinin tahsili... ...teslimde ihtirazi kayıt konulmasına gerek olmadığına dair bir düzenleme bulunmadığı gibi davalı iş sahibinin teslimden... 2- )Taraflar arasında imzalanan 12.05.2008 tarihli ...

...tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “…Tanzim ve Çevre Düzenlemesi İşi”nde; yapımına sonradan karar verilen ve birim... Bayındırlık Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur. ...düzenlenmiş olduğu ve bahse konu imalatlarla ilgili herhangi bir hakediş ödemesinin yapılmadığı, Anlaşmazlık tutanağında...

...tarafından farklı tarihlerde talep edilen, fakat yüklenici tarafından süresinde temin edilmeyen akaryakıtlar için sözleşmede... ...bedelinin onbinde 5’i (0,0005) oranında ceza kesilecektir.” düzenlemelerine yer verilmiştir. ...hükümlerine ve kanuna aykırılık teşkil etmeyeceğinden, yüklenici hakedişlerinden zamanında teslim edilmeyen akaryakıt tutarı...

...belgeler sunulmaması esası ile idare ile yüklenici firma arasında akdedilen sözleşme kapsamındaki teknik personelin... ...çizimler ile şantiyeye ait her türlü fotoğrafların saklanarak hakediş eki olarak kayıt altına alındığı, şantiye defterinin... HÜKÜM Yukarıda yer verilen hukuki düzenlemeler ve açıklamalar çerçevesinde dilekçilerin daire...

...İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.” düzenlemesi yapılmıştır. Şehir Hastanesi tarafından ihalesi gerçekleştirilen ……… , İşe ait hakedişi düzenleyen ……… ile Hakediş raporuna ilişkin düzenlenen ………

...sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “Geçici hakediş raporları” başlıklı 39 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında... ...teslimi götürü bedel sözleşme esaslarına uygun olarak bir düzenleme yapılmadan, idarelerin yayımlamış oldukları birim... III - KARAR Konu, yukarıda belirtildiği üzere incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, buna göre “..