Kamu zararı olarak İlamda yer alan tutar bu belgenin (…) ...işi yüklenici tarafından yapılmamasına rağmen yükleniciye hakedişlerin buna ilişkin bir kesinti olmadan ödenmesi sonucunda... ...tarihten sonra alan isteklilere ihale dokümanı içinde verilir.” Düzenlemeleri yer almaktadır.

“Sözleşmenin feshine ilişkin düzenlemeler” başlıklı 22 nci maddesinde; “… Hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde... İdare ile Yüklenici arasında akdedilen ….. İş Ortaklığı arasında akdedilen …..

... işin yürütülmesi aşamasında oluşacak idare alacaklarının hakedişlerden kesileceği, işin bitiminden sonra Sayıştay ve İçişleri ... taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi ... kesin teminatların iade edileceğinin açık olduğu, söz konusu düzenlemede de sözleşmenin bitiminde söz konusu yükümlülüklerin yerine ...

...kullanımının bir sakınca doğurmayacağı, söz konusu Teknik Şartname düzenlemesi gereği davacı tarafından istenilen W tipi kompresörün... İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir.

...farklarının yeniden hesaplanması gerektiğine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığı, aylık ödenek revizyonunun sadece... revize iş programını yüklenicinin ihtirazı kayıtla imzaladığı, yüklenici tarafından hazırlanan ve 2. birim fiyat sözleşme , fiyat farkı , hakedişin geç ödenmesi , revize iş programı , süre uzatımı

İkame araç ve iş makinelerinin temin edilmesine kadar geçecek süre puantajda belirtilecek ve o günler için araç ve iş makineleri çalışmadı olarak gösterilecek ve hakedişten düşülecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

İşe ait sözleşme eki YİGŞ’nin “Geçici hakediş raporları” başlıklı 39 uncu maddesinde; “… … (4) Hakediş raporlarının düzenlenmesinde aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır: … ...düşüldüğü, Yüklenicinin 13/12/2021 tarihli 2 nolu geçici hakedişin düzenlemesini talep etmesi üzerine, yapı denetim görevlilerince...

...olarak yapılan projelerin bedeli, DĞB-21 iş kaleminde belirtilen fiyatın %50'si oranında ara hakedişlerde ödenecek olup firma tarafından iş sonu projelerinin hazırlanarak idare tarafından onayının akabinde geriye kalan %50 bedel ödenecektir.” düzenlemesinin yer aldığı, Görülmektedir.

... oranları dâhilinde muhasebeleştirilerek ödenir.” şeklinde düzenleme yapıldığı, Taraflarca imzalanıp idaresince 29/09 ... 12,84, 2021 yılı için %43,81 ve 2022 yılı için %43,35 olarak belirlendiği, Sözleşme fiyatlarıyla yükleniciye; 2020 yılında; 21/12/2020 tarihine kadar 1 adet hakediş ile