...eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu... ...konunun inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir. ...Şartnamesi’nin (YİGŞ) “Geçici hakediş raporları” başlıklı 39 uncu... ...olmadığı, iş artışı yapılarak ödenmesi gerektiği yönündedir.

… nolu hakedişlerle yükleniciye toplam … ( imalat + ihzarat) bedeli ödendiği, … ...imzalandığı tarihten başlamak üzere en geç sözleşmesinde yazılı sürenin... nolu hakedişin de en son … tarihinde ödenmesi gerekir.

...46123 tutanak sayılı) Temyiz Kurulu Kararımızdan (2. ...yapılan işlerin bedellerinin bütçeden ödenmesinin kamu zararına neden olduğu... Geçici kabulden sonra sözleşmenin 21. ...sonraki hakedişlerinden veya kesin hakedişinden veyahut teminatından kesilir...

...imalat bedelinin iş artışı kapsamında ödenmesi gerektiği yönündedir. ...sebepler sonucu verilen süre uzatım kararları. ...süreçlerde bir gecikme olmadığı, ayakların geç imal edildiği ve süre uzatımı... ...arasında oluşan anlaşmazlığın karara bağlanmasıdır.

...ve yüklenici tarafından kabul edilen hakediş ödemelerinde yer alan fiyat... ihale kayıt numaralı ……… ...numaralı hakedişte revize program hayata geçirilmiş, sadece ilgili hakedişte...

Bölge Müdürlüğü tarafından Vakıf Kültür Varlıkları... ...yeniden belirlendiği ve düzenlenecek ilk hakedişte daha önceki fiyatlarla yapılan... Bu tespitlerden sonra konunun değerlendirilmesine geçilmiştir. ...bedellerinin geçici hakedişler ile ödenmesinden sonra, bahse konu yeni iş...

quot;Geçici kabul başlıklı 41. ...üzerinden davalı idare aleyhine, hakediş ödemelerinin %60 oranında yapıldığı... maddesiyle eklenen Geçici 4. madde uyarınca davacı şirket tarafından T.C.

...eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 Kamu İhale Kanunu’na... ...konunun inceleme ve değerlendirilmesine geçilmiştir. ...ediş dilekçesine istinaden 1 inci hakediş çalışmaları esnasında inşaat...

  Ankara 23. ...çalışmadı olarak gösterilecek ve hakedişten düşülecektir.” düzenlemesi... Olayda; bahsi geçen ihalenin Teknik Şartnamesi'nin 5.13.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından kiraya verilen ... ...karşılanmak yerine kiracı tarafından ödenmesi gerektiği açıktır. ...ise genel kural olarak sözleşmelerin geçerliliğinin, kanunda aksi öngörülmedikçe...