ihale kayıt numaralı ... ...tarihinde ödediği, Ekim 2015 ayı hakedişi en geç 30.11.2015 tarihinde... ...hakedişleri alırken hakedişlerin geç ödenmesi nedeniyle herhangi bir ihtirazi... ...kayıtların incelenmesinde ödemelerin geç yapıldığının anlaşıldığını...

...1990 tarihinde yapılmış olup aradan geçen sürenin 35 gün olduğu, bundan... Öte yandan, hakedişlerin geç ödenmesinden dolayı... ...45 gün ilavesi ile hak edişlerin ödenmesi gerekli tarih bulunmuş, böylece... Diğer taraftan sözleşmenin 41/7.

hakedişin geç ödenmesi , revize iş programı , süre uzatımı ...eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu... ...yürütülmesi sırasında; hakedişlerin geç ödenmesi sebebiyle süre uzatımı... ...değerlendirmesi; Hakedişlerin geç ödenmesi halinde, yüklenicinin sadece...

...oluşan anlaşmazlığa ilişkin Kurulumuz kararının bildirilmesi talep edilmektedir... ...kadar yapılan imalatlar için düzenlenen geçici hakedişlerin de zamanında ödenmediği... ...yetersizliği ve geçici hakedişlerin geç ödenmesi nedenleri ile süre uzatımı... geç ödeme , hakediş , iş programı , ödenek aktarımı , süre uzatımı

sayılı kararıyla, (.. ...tarafların kâr ve zarar talebinden vazgeçerek belli bir noktada sözleşmeyi... ...davacılara maddi ve manevi tazminat ödenmesini gerektiren koşulların gerçekleşmediği... ...çıkıldığı, bu sebeple aksamalar olduğu, hakedişlerinin zamanında ödenmediği... İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: …

Adı geçen şartnamenin geçici hakedişler başlıklı 39. ...olup, bu düzenlemeye göre iş sahibinin geçici hakediş raporları ile yaptığı... ...kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir...

KARAR : Asıl dava, ödenmeyen hakediş bedelinin tahsili istemiyle... ...yüklenicinin 5 numaralı hakediş bedelini geç ödenmesinde haksız olduğu anlaşılmıştır... ...ödenmeyen fatura bedelleri ile işin geç teslim edilmesi ile kararlaştırılan... 4-) Asıl dosya ile birleşen Ankara 4.

...yazısında özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu... ...ödemelerinde hesaplanan KDV tutarlarının geç ödenmesi nedeniyle süre uzatımı talep... ...Katma Değer Vergisi (KDV) tutarlarının geç ödenmesi nedeniyle yüklenicinin... hakediş , KDV , süre uzatımı

Otoyoldan ihlalli geçişleri nedeniyle Belediyeye ait... ...tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır...& Kamu zararının belirlenmesinde; ..