...eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu... ...dayalı süre uzatımı verilmesi, geçici hakedişin ödenmesi ve geçici kabulün... ...sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun... ...tarihten itibaren sözleşmesinde belirlenen cezalı çalışmaya ilişkin hükümlerin...

...EDENİN İDDİALARI :Davacı tarafından, hakedişlerin zamanında ödenmediği... ...ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin... İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:Ankara 2. ...dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en...

...artışı kapsamında ödenmesi ile işin gecikmeli olarak yapıldığı gerekçesi... ...2021 tarihi esas alınarak 15 nolu son hakedişten kesilen 17.360 TL’nin taraflarına... Trafonun TEDAŞ kabulü yüklenici tarafından yaptırılacaktır.”, ...hakedişten sehven kesilen 7 günlük gecikme cezasının tutarı olan 17.360 TL’nin...

...eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu... ...bildirilerek, bir defaya mahsus olmak üzere ceza uygulamaksızın, beş gün süre... ...arı kovanlarının kaldırılmasındaki gecikme nedeniyle 07/07/2021 tarihli Yönetim... ...getirilerek, kalan ödeneğin geçmiş ara hakediş ödeme kalemlerinin iş programı...

...ihale dökümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin... ...feshedildiğini, davalıya 1.979.271,30 TL hakediş ödemesi yapıldığını, bakiye... Somut olayda, taraflar arasında düzenlenen 25/07/2008 tarihli ... ...dökümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en...

...uzatımının yersiz olduğu gerekçesiyle gecikme cezasına bağlı kamu zararı... ...sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezasının uygulanacağı belirtildikten... TL kamu zararının; Süre Uzatım Komisyonu üyeleri ... ...zorunda kaldıklarını, Velev ki işe ait hakedişler incelendiğinde inşaat yasaklarının...

...Köyü)” gerekçesiyle hakedişlerle Aralık 2021 öncesi ödemesi yapılan... ...ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre... ...bildirilerek, bir defaya mahsus olmak üzere ceza uygulamaksızın, beş gün süre... ...ödenek dilimlerinin, önceden ödenen hakedişlere göre yeniden düzenlenmesi...

...hakedişlerden yapılan tevkifatların, bakiye hakediş bedellerinin fazlaya ilişkin... bent uyarınca Bölge Adliye Mahkemesi kararının HMK'nın 371.