..oranında gecikme cezası uygulanır. ...kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerinden kesilir. Cezai şart isteme hakkı saklı tutulmuş olmalıdır. Diğer taraftan Tip Sözleşme’de, “25.4.
ara hakediş gecikme ceza kesintisi - Arama Sonuçları
...sözleşmenin uygulanması sürecinde ceza kesintisi yapılmak isteniyorsa, sözleşmenin... Gecikme cezası kesintisi ne zaman başlar? Ne kadarlık bir süre için gecikme cezası kesilir? Kural olarak, sözleşmenin değiştirilmesi mümkün değildir.
...cihazını yapmadığı gerekçesiyle hakedişten kesinti yapmış ise de; hükme... ...kalan işin toplam işe oranı üzerinden gecikme cezası hesaplanmasının doğru... Taraflar arasında imzalanan 21.03.2014 tarihli sözleşmenin 8. ...farkı alacağı, haksız kesilen gecikme cezası ve ısı geri kazanım cihazı...
İdarenin fesih kararını aldığı tarihin bir önemi bulunmamaktadır. gecikilen süre , gecikme cezası , İhtar süresi ..oranında gecikme cezası uygulanır. ...kararında, feshedilen bir işte, idarece hakedişte feshedilmeyen 10 günlük ihtar...
Geçici kabul , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası ...tutarın %10’u oranında günlük ceza uygulanır. ...kararlaştırılan oran üzerinden kesin hakedişte gecikme cezası kesilmesi de... ...kabulün yapılması için yazılı olarak başvuruda bulunması gerekmektedir...
...Piknik Masası Alımı ve Montajı işinde gecikme cezasının hatalı hesaplandığı... olduğu, hakediş ödemelerine ve bu ihaleye ilişkin... ...tarihli teslimata ilişkin eksik kesilen cezanın tamamlanmasına yönelik tutulan... ’ın gerçekleştirme görevlisi olarak tutanağı imzaladığı, ..
...olduğunu, bu sebeple haksız şekilde gecikme cezalarına maruz kalındığını, haklı... Şöyleki; Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin 25. ...lı idarece imzalanan (3) numaralı hakedişte feshedilmeyen süreye dair... fesih , gecikme cezası , İhtar süresi , Sözleşme
...tarihlerde talep edilen, fakat yüklenici tarafından süresinde temin edilmeyen... ...teşkil etmeyeceğinden, yüklenici hakedişlerinden zamanında teslim edilmeyen... gecikme cezası , kısmi alım , teslim edilmeyen mal kısmı Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin...
...zararı hesabı günlük yerine aylık hakediş üzerinden araç sayısı dikkate... ceza uygulaması , eksik araç , teknik şartnameye aykırılık Belediyesi tarafından “ . Belediyesi tarafından “ . ...tamamlanma sürelerinde ister istemez gecikme olması işin doğası gereği...
ihale kayıt numaralı ... ...tarihinde ödediği, Ekim 2015 ayı hakedişi en geç 30.11.2015 tarihinde... ...davacının, davalıdan geç ödeme nedeniyle cezai şart talep edemeyeceği kanaatine... ...1.794,35 TL günlük ceza tutarının gecikme gün sayısı kadar çarpılmasıyla...