... hakedişlerinden haksız olarak 18.691,20 TL gecikme cezası kesintisi yaptığını belirterek ... idareye karşı yapılan ve müvekkiline cezai kesintiler sebebi ile ödenmeyen hakedişlerin ... olan sair alacakların (KDV tevkifat kesintisi ve fiyat farkı) tespiti ile şimdilik 10.000,00 TL’sinin hakediş ve alacak tarihlerinden itibaren işleyecek ... faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

...üzerinden davalı idare aleyhine, hakediş ödemelerinin %60 oranında yapıldığı... madde uyarınca davacı şirket tarafından T.C. ...başladığı tarihten işin bitirilmesi gereken (cezasız süre dâhil) 02/07/2018 tarihine... ...işin onaylı iş programına göre gecikmeli olarak ilerlediği ve işin...

...94/3 maddesine göre yapılan tevkifat kesintisi yapıldığını gösterir belgeler... gün gecikmeli olarak başladığı anlaşılmıştır. ...söz konusu gecikmeler için “gecikme cezası” uygulanmamasında hukuka aykırılık... gecikmez cezası , işe başlama , tapu tescil , yer teslim tutanağı

...Karabük Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ihale edilerek, sözleşmeye... ...tamamlanarak idareye yazı ekinde verdiğini, hakediş düzenlenmesi sırasında 01... ...işinde teknik personel bildiriminde gecikme ve şantiyede görevli teknik... ...için TL/Gün 1 İnşaat Mühendisi 500 Ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten...

...hakkıda cezai işlem uygulandığı ve hakedişlerinden kesinti yapıldığı... ...herhangi bir itiraz bulunmaması ayrıca ceza indiriminin ekonomik koşula yol... ...vekili dava dilekçesinde özetle; taraflar arasında Dört Adet İki Hasta Taşıyabilen... ...isimli uçak için ise 594.528 euro gecikme cezaları kesildiğini ileri...

...doğabilecek bütün hukuki, idari, mali, cezai mesuliyetler tamamen yükleniciye... Yüklenici bu işe ilişkin olarak ... ...teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır... ...Şartname’de belirtilen türde alacakların hakedişten kesilmesi veya Amme Alacaklarının...

...oluşan anlaşmazlığa ilişkin Kurulumuz kararının bildirilmesi talep edilmektedir... ...kaynaklanmayan geçici hakediş ödemelerindeki gecikmenin işe etkisi göz önünde bulundurularak... geç ödeme , hakediş , iş programı , ödenek aktarımı , süre uzatımı

maddede genel olarak, 480/II. ...numunelerin incelenmesinde geçen süre, hakedişlerdeki gecikme, anıtlar kurulunca... ...denetimine tabi eser sözleşmelerindeki gecikme ve süre uzatımları sözleşmenin...

İstemin Özeti : Ankara 17. maddesi uyarınca Ankara 17. ...ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin... ...aşamada sözleşme bedelinden %1 ücret hakediş kesintisi, dördüncü aşamada... ...eksikliklerin ve hataların uyarı yazıları ve cezalara rağmen devam ettiğinin tutanaklarla...

...Deneme İşletmesi”ne ilişkin bedel kesintisinin nasıl yapılması gerektiği... şeklinde karar verilmiştir. kamu zararı , yüksek fen kurulu ...açısından) kısmına ait bedelin … no’lu hakediş eki … tarihli tutanakta hesaplandığı...