...Taşeron Sözleşmesi tarihi ile Son Taşeron Hakedişi tarihi arası) çalışmış olduğu, 09/09/2013 tarihli davalı idarenin yazısıyla alt yüklenici olarak davacının çalışmasının uygun bulunduğu, ancak söz konusu yapım işinde 08/03/2012-25/06/2013 tarihleri arasında davalı idarenin onayı olmadan alt yüklenici olarak çalışmış olduğu anlaşıldığından...

TL kamu zararının; Süre Uzatım Komisyonu üyeleri ... ...birlikte devam ettirmek zorunda kaldıklarını, Velev ki işe ait hakedişler incelendiğinde inşaat yasaklarının olduğu (15... İlamda Gerçekleştirme Görevlisi olarak sorumlu ... ...süre verildiğini, bu sürenin verilmesinde 15 Mayıs 15 Ekim tarihleri arasında Turizm bölgelerinde uygulanan inşaat yasaklarının...

...verilebilecekken bu sürenin verilmediği, tabloda belirtilen hakediş ödemelerinde oluşan gecikmeler ve iş artışı nedeniyle... ...uzatımı verilmelidir denilerek; İdarenin 20.03.2017-04.07.2017 tarihleri arasındaki 106 günün proje onay sürecinde 106-53... Arası Banliyö Hattı 1.Etap ... ihale kayıt numarası ile ... Arası Banliyö Hattı 1.Etap ...

İdarelerce yapılacak sözleşmeler Tip Sözleşme hükümleri esas alınarak düzenlenir. ...dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun... ...içinde bulunduğu aya getirilerek, kalan ödeneğin geçmiş ara hakediş ödeme kalemlerinin iş programı ödenek dilimlerinin...

...bağlanan “…Üniversitesi (Aktaş Köyü)” gerekçesiyle hakedişlerle Aralık 2021 öncesi ödemesi yapılan ödenek dilimlerinin... ...belirtilen havanın fen noktasından çalışılmayan 25/12-05/02 tarihleri arasındaki devresi olan 42 günlük süre dâhil, 450... İdarelerce yapılacak sözleşmeler Tip Sözleşme hükümleri esas alınarak düzenlenir.

...yatırılacağını, müvekkili şirketin bundan bir kazancının olmadığını, hakediş raporunun şartlı imzalandığını, hizmet sözleşmesinin... Bu sözleşme koşulları tarafları bağlar. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI ÖZETİ: İlk derece mahkemesince; ... ...tarafından işin süresi ve varsa iş kısımlarına ait bitirme tarihleri ile yıllık ödeme miktarları esas alınarak sözleşme...

... 2016 tarihinde tamamlanarak idareye yazı ekinde verdiğini, hakediş düzenlenmesi sırasında 01.09.2016 – 22.09.2016 tarihleri ... taahhütname ve eklerini idareye sunduğundan 01.09.2016 ve 22.09.2016 tarihleri arasında 21 günlük ceza kesilmesi kanaatiyle ceza kesildiğine, İlişkin ...

Esaslara göre 1/1/2022 – 31/12/2022 tarihleri arasında yurt içi üretici fiyat endeksindeki değişimin... ...belgelerinden birisi olan ve ödeme emrine eklenmesi gereken hakediş raporunu düzenleyen ve onaylayanların da sorumluluğu... TL kamu zararı oluşmuşsa da bu kamu zararının …… Belediyesi tarafından 30.03.2022 tarihinde ihale edilen ve …..

tarihleri arasında yerinde yapılan incelemelerde ihale konusu iş ... Şartnamede belirtilen 80 adet sokak aydınlatma direğinin, hakediş ekinde yer alan Tutanaklar ve Taşınır İşlem Fişlerinin aksine teslim alınmadığı, hiçbir yerde kullanılmadığı, Garaj Amiri (İşçi) ….