TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından,işin geçici kabulünün yapıldığı, kesin hakedişin düzenlenerek ihtirazi kayıt konulmadan kendilerine ödendiği, davalı idarece eksik ve kusurlu işler yönünden yapılan harcamaların belgelendirilemediği ileri sürülmektedir.

...sözleşmenin yeni koşullara uyarlanması ve fiyat farkının hesaplanarak tahsili... maddede genel olarak, 480/II. ...numunelerin incelenmesinde geçen süre, hakedişlerdeki gecikme, anıtlar kurulunca... ...gecikme, numunelerin incelenme süresi, hakediş ödemelerindeki gecikme, anıtlar...

...ile ilgili olarak 15.01.2021 tarihli ve 160 sıra nolu ödeme belgesinin 2021... ...Esasları Yönetmeliği’ne aykırı olarak notebook ve tablet verildiği gerekçesiyle...

... olmaması nedeniyle davalı idarenin 14 nolu kesin hakedişten gecikme cezası kesmesinde haklı ... davacı yüklenicinin 1.185.00,00 TL hakediş alacağından 642.987,65 TL nama ... tespitine, birleşen davanın ise reddine karar vermiştir.

...ve yüklenici tarafından kabul edilen hakediş ödemelerinde yer alan fiyat... ihale kayıt numaralı ……… ve Tic. ...değişikliklerin, değişiklik öncesi hakedişlerde yer alan fiyat farkı hesaplarına... ...gerekse de yükleniciler tarafından kesin olarak bilinmektedir.

...İkmal İşi”nde; doğalgaz abonelik ve abone bağlantı bedeli ile geçici... ...eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu... ...Geçici kabul itibar tarihi , kesin hakediş , kesin kabul , teminat süresi... ...sonra başvuruda bulunulması halinde de kesin kabul işlemlerini başlatması...

...konusu personel taşıma işine ilişkin olarak yapılacak yazılı sözleşmenin... ...idareye verilmemesi veya sunulan bilgi ve/veya belgelerin taahhüt edilen durumlara...

...açıkça paylaşıldığı, belirtilen araçların “a) Binek otomobil asgari... ...bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

... aşamasında oluşacak idare alacaklarının hakedişlerden kesileceği, işin bitiminden sonra ... ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu ... yerine getirilmemesi halinde teminattan kesinti yapılabileceği düzenlendiğinden mevzuata ... aykırılık olmadığı değerlendirilmiş ve başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır ...