İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar. ...gerektiği, İşin yürütülmesi sırasında, iş artışı, mücbir sebepler ve/veya idarenin sebep...

...6339 sayılı Genel Müdürlük Olur’u ile iş artışı yapıldığı ve 60 gün süre uzatımı... fiyat farkı , güncel endeks , ilk iş bitim tarihi , süre uzatımı , temel endeks

...artışlarından (keşif artışından) kaynaklı iş artışı ve eksilişi hesaplamalarının (mukayeseli... “Fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işler” başlıklı 9 uncu maddesinde; “(

Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda... Birden çok iş deneyimini gösteren belge hiçbir şekilde toplanamaz.

Davalılar vekili davanın reddini istemişlerdir. ...belirlenen ücret ve sosyal haklardan kaynaklanan bedel artışı kadar idarece fiyat farkı ödenir.... ” düzenlemesi getirilmiştir.

...süre uzatımlarına istinaden hazırlanan revize iş programı hususunda yüklenici ile idare arasında... ...sürenin, işin durdurulduğu süre ve/veya iş artışına karşılık verilen süre hariç, sözleşmesinde...

Bu hususlardan öte, işe ait özel teknik şartnamenin 17. ...ancak öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde, ayrıca...

...5) Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde ilave işin... TL’ye tazmin hükmü verilmiştir.

maddesi uyarınca işin yapılması için gerekli olan araç, makine, taşıt, malzeme vb. Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.