...İhale Sözleşmeleri Kanununa göre 07/01/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Altınpark Yüzme... Bu tarihten başlamak üzere sözleşmesinde farklı bir süre belirtilmemiş ise on beş gün içinde de ödeme yapılır.

İşin sözleşmesinde bulunmayan ve fiyatı belli olmayan 4 adet imalat... ...fiyat sözleşmelerde yeni birim fiyatlar üzerinden, anahtar teslim götürü bedel sözleşmelerde ise yeni birim fiyatlar...

KARAR : Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup haksız olarak yapılan gecikme... ...Yapım İşine ait sözleşme 2.080.000,00 TL + KDV anahtar teslimi götürü bedellidir.

...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 06.05.2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan  “. ...yapımından vazgeçilen ve iş eksilişi yapılan imalatların, sözleşmesinde bulunmayan birim fiyatlarının, sözleşme eki...

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup, davalı iş sahibince yapılan... ...Onarımı Yapım İşine ait sözleşme 1.077.000,00 TL anahtar teslimi götürü bedelli olup, KDV sözleşme bedeline dahil değildir...

...hukuken mümkün olmadığı, dolayısıyla yaklaşık maliyetin sözleşmesi ve ekleri gibi yükleniciyi bağlayıcı bir yönünün... ...fiyat sözleşmelerde yeni birim fiyatlar üzerinden, anahtar teslim götürü bedel sözleşmelerde ise yeni birim fiyatlar...

...fiyatlarının, UİGŞ’nin 22 nci maddesinde belirtildiği üzere, sözleşmesinde bulunmayan işlerin fiyatının tespitinde, yukarıda... İşin yer tesliminin 14/10/2021 tarihinde yapıldığı, işin süresinin...

tarihli Elek Kum Satış ve Teslim Sözleşmesi hükümlerine göre ... tarihli Elek Kumu Satış ve Taslim Sözleşmesi incelendiğinde; satıcı olarak Belediye’nin, alıcı olarak da ...

İşyeri , işyeri teslimi , şantiye , Yer teslimi İşyeri yükleniciye kısımlar halinde de teslim edilebilir.” “ 1) Yükleniciye ait malzeme ve araç ambarları ile işçi barakaları gibi kendi ihtiyacı...