Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.

...fıkrasında; “Anahtar teslimi götürü bedel esasına göre yapılan işlerin bedelleri, ihale dokümanında ön görülen ilerleme yüzdeleri...

...konulmadan kendilerine ödendiği, davalı idarece eksik ve kusurlu işler yönünden yapılan harcamaların belgelendirilemediği...

...sözleşmenin “Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belli olmayan işlere ait birim fiyat tespiti” başlıklı 28 inci maddesinde...

Sözleşmede bulunmayan ve fiyatı belli olmayan işlere ait birim fiyat tespiti ile iş kalemi miktarının değişmesi...

...aya ait endeksi, i) Uygulama ayı: İş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirilmesi gereken ayı, …

...ait endeksi, i) Uygulama ayı: İş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirilmesi gereken ayı, ..

...Hali Yapılması” işinin yürütülmesi sırasında; hakedişlerin geç ödenmesi sebebiyle süre uzatımı verilmesi ve...

c) Yüklenicinin yaptığı işler ….,