...idareler tarafından ihale dokümanlarının ve bu dokümanlar arasında yer alan uygulama projeleri ile bunlara dayalı olan...

...ödenip ödenemeyeceği ile ilgili olarak yüklenici ile idare arasında oluştuğu belirtilen anlaşmazlığın karara bağlanmasıdır...

...farkı verilip verilemeyeceği hususunda yüklenici ile idare arasında anlaşmazlık oluştuğu anlaşılmakta olup, belirtilen...

...Yapım İşi”nde yüklenicinin, ihale ile sözleşme tarihleri arasında idareden kaynaklı sebeplerle gecikmelerin olduğunu...

...konstrüksiyon ile kapatılması için Hastane yönetimi ile davacı arasında protokol imzalandığı, davacının kiraladığı alan...

...sorumluluğunda olup olmadığı hususunda, idaresi ile yüklenici arasında oluşan anlaşmazlığın Kurulumuzca karara bağlanması...

...sıra, idare tarafından hazırlanarak ihale dokümanları arasına konulacak birim fiyat tariflerinin, herhangi bir tereddüde...

...süre uzatımının belirlenmesi konusunda İdaresi ile yüklenici arasında uyuşmazlık oluştuğu anlaşılmakta olup, belirtilen...

.tarihleri arasıdır.” “