...standartlara ve projeye uygun olmadığının, iş artışı kapsamında Şehit ... ...sorunlara yol açtığını, şantiye kurulumu talebinin güvenliğin sağlanamayacağı gerekçesiyle... ...nedeni ile yapılamadığı, 26.08.2016'da sözleşmenin feshi kararının 31.08.2016'... ...oluşmadığı, davalı tarafından sözleşmenin feshinin haklı nedene dayanıp dayanmadığı noktalarında...

… tarafından yapılan temyiz talebi üzerine 30.01.2019 tarih ve 45552 tutanak... ...başlıklı 8 inci maddesinde ihale dokümanının, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olduğu... ...2015 yılı boyunca yemek birim fiyatında fiyat artışı yapılmadığından (yemek içerisindeki...

...Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile piyasa şartlarındaki fiyat artışlarının da 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...sebep oluşturacak şartların oluşmadığı, sözleşmenin 14 üncü maddesi gereği fiyat farkı... ...süre uzatımı verilmesine veya sözleşmenin feshine karar verilebilecektir. Yüklenicinin görüş ve talebi; 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi...

...kararlaştırıldığını, ancak asgari ücrette sonradan yapılan artış nedeniyle oluşan bedeller üzerinden ücretleri... ...kaynaklı olarak sözleşme bedelinin uyarlanması talebinin olabileceği. Mahkemece taraflar arasındaki sözleşmenin Kamu İhale Mevzuatı’na göre imzalandığı...

...idareden kaynaklı verilen süre uzatımı ve iş artışları nedeniyle fiyat farkı verilmesi gerektiği... ...anlaşıldığından yeniden kesin hesap yapılması talebinin reddi ile alınan bilirkişi raporuna... Aynı sözleşmenin 8.

...18/02/2021 tarihli dilekçelerinde görüş ve talebi; 1- İhale dokümanı statik uygulama projesinde... ...Hayvan Satış Pazarı Yapım İşi”nde, iş artışı/eksilişi, süre uzatımı işlemlerind... İşe ait sözleşmenin; “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6...

...Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak talebine ilişkin olup, mahkemece davanın kabulüne... maddesi ve sözleşmenin eki şartnamenin 22. Sözleşmenin 8. ...bir iş artışının zorunlu olması halinde artışa konu olan iş; a-Sözleşmeye esas projenin... Sözleşmenin 8.

...kapsamında imzalanan sözleşmenin tek taraflı feshi sebebiyle davacının 1 yıl süreyle bütün... genel salgın hastalık , mücbir sebep , sözleşmenin feshi , yasaklılık

Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare... ...başladığı ilk 35 günlük süre içinde yeterli talebin oluşmaması mücbir sebep olarak kabul... ...olmamasının mücbir sebep olarak değerlendirilip sözleşmenin feshedilmesi neticesinde iş eksilişi...