...sularının ortaya çıkması sebebiyle maliyet artışı ve ihale ile sözleşme tarihi arasında... ...ve maliyet artısından kaynaklanan fiyat farkı talebi 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 365... maddesine göre sözleşmenin uyarlanması istemi niteliğindedir (Yargıtay 15.

...başvurulduğu ancak cevap alınamadığı asgari ücret artışı nedeniyle sözleşmenin değişen koşulara... ...fiyat farkı ödemesi yapılmasını, müvekkilin talebinin uyarlamadan ibaret olması sebebiyle... asgari ücret , asgari ücret fiyat farkı , fiyat farkı , Sözleşmenin uyarlanması

...2015 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında, sözleşmenin süresinde ifasını engelleyen... ...pazarı olan bir konu olmadığı ve davacının talebinin sözleşmenin feshine değil, süre uzatımına... mücbir sebep , Sözleşme feshi , terör faaliyeti , uluslararası kriz

kamu güvenliği , mücbir sebep , sözleşmenin feshi , süre uzatımı ...davacı şirketin araç teslimatında ek süre talebinin sebebini teşkil eden, kamu güvenliğinde...

maddesi ile sözleşmenin 16.3. ...2013 tarih ve 5563 sayılı Olur ile sözleşme feshinin İl Müdürlüğünce onaylandığı, mevzuata...

maddesi ve sözleşmenin 17.1.1. ...süre uzatım talebinde bulunduklarını, ancak talebin reddedildiğini, öngörülemeyen durumlara... ...gecikme cezası , mücbir sebep , sözleşmenin feshi , yetkili merci , yirmi gün

...sözleşmesinde teklif verilmeyen imalatların %20 artış kapsamında yaptırılması halinde yeni... ...başka düzenlemelere yer verilebilir.” İşe ait sözleşmenin “Diğer hususlar” başlıklı... Yüklenicinin görüş ve talebi; Projede yer almayan; Ø 1400 mm entegre...

...belirtilmesine rağmen işin yürütümü esnasında imalat artışı kapsamında yapılan zemin iyileştirmesi... Öncelikle, işe ait sözleşmenin 8.1. ...hiçbir sebep nedeniyle yüklenici ilave bir bedel talebinde bulunamaz” hükmü, “Kazı ve Dolgu...

Yüklenicinin görüş ve talebi; 14/12/2021 tarihli anlaşmazlık tutanağı... iş artışı , iş eksilişi , Yeni birim fiyat ...hükümleri incelendiğinde; İşe ait sözleşmenin; “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlığı altında...