...ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple... havanın fen noktası , işin süresi , süre uzatımı

maddesiyle Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı ile yüklenici ...

Sonrasında ise iksa kazıklarına ait projelerin revize edilmesi nedeniyle … tarihli Süre Uzatımı...

Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü)’nün 19/04/2021 tarih...

1) 12 üncü maddenin 4 üncü fıkrasında belirtilen proje değişikliği şartlarının gerçekleştiği hallerde... ...İller Bankası tarafından yayımlanan 21.271/İB Akustik Tavan Kaplaması pozunun birim fiyatı ile yine akustik duvar...

...teknik çözümler ve teklif sahibinin mal temininde kullanacağı avantajlı koşullar, teklif edilen malların özgünlüğü gibi...

...Yüklenici, işleri gereken özen ve ihtimamı göstererek planlayacak, projelendirecek (sözleşmede öngörüldüğü şekilde), yürütecek... iddialar yönünden davanın reddine ilişkin kısmında hukukî isabetsizlik bulunmamaktadır.

...doldurulması için 1 m³ kazı fiyatı : ÖLÇÜ : Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.

Davalı vekili, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.