A.Ş., Nehiryol İnşaat Turizm Tic. Enerji San. ...güncellenmiş tutarlarının istenen asgari iş deneyim tutarını sağlamadığı... ...fiyatların 15.08.2018 tarih ve 2018/31 sayılı Yüksek Fen Kurulu... ...halinde, ilk ilan veya davet tarihine kadar güncelleneceği, şikâyete...

...quot; kadrosundaki teknik personelin görevlendirilmiş olduğu... ...sonuçlandırılmasından sorumludur.” 05.06.2018 tarih ve 30442 sayılı Resmi... ...yapılmasına ve kullanılmasına engel olur, aksi durumda yapı denetim... ...göz önüne alındığında, bu kadar uzmanlık gerektiren iş...

...yapılamadığı, dolayısı ile asgari ücret farklarına ilişkin... Açıklanan nedenlerle, HMK m. ...sözleşme tarihinden bugüne kadar geçen süreçte müvekkili...

Bu sürenin iş süresine de etkisi yoktur. ...yapılmaması halinde gecikilen süre kadar süre uzatımı verileceği...

...tarafından 12/02/2021 tarihli olurla işe 180 gün süre uzatımı... ...nde, iş yerinin değiştirilmesi neticesinde verilen süre uzatımına... ...bu işte iş yeri tesliminin ne kadar geç olduğu farketmeksizin...

...dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu... ...düzenlemesi yapım işinde her ne kadar yapım işine ait pozlar... ...maliyetinin en az %70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa...

...Yolu Arası Bağlantı Yolu-Tünel Yapılması (İkinci Etap) İşi... ...tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek... ...yazışmalar akabinde, 09/08/2019 tarihli Olur ile tasfiye kararı alındığı...

c) Genel salgın hastalık. Asliye Mahkemesi nezdinde ... ...günlük (4 Şubat 2019 tarihine kadar) süre verildiği, davacı... ...verilerek işin bitim tarihinin 02/07/2018 olarak belirlendiği, cezasız...

...kaldığı bedelin de tahsili istemlerine ilişkindir. ...kısmı kesin kabul yapılıncaya kadar muhafaza edileceğinden, iş... ...Köksal Kocaağa, Yetkin Yayınları 2018, s.

...Numaralı “Sonuç Karşılığı Genetik Laboratuvarı Hizmet Alımı... ...de ihale tarihinde geçerli olan asgari ücretin altında kalmış... ...ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar güncelliğini kaybettiği...