...davacının talebinin reddine ve yargılama gideri ve... ...yapılarak sözleşmenin 19/03/2018 tarihinde imzalandığını... maddesi ile 7435 sayılı Kamu... ...yargılama gideri ve avukatlık ücretinin davalıya yüklenilmesini... ...başlandığı ve 20.06.2019 tarihine kadar işin geçici kabule...

...düşüldüğünde yer teslimi nedeni ile gecikmenin 28 gün... Bu sürenin iş süresine de etkisi yoktur. ...yapılmaması halinde gecikilen süre kadar süre uzatımı verileceği... ...elverişli rapor alınarak, hasıl olacak sonuç dairesinde bir...

...garanti süresinin bitimine kadar SGK'dan ilişiksiz... ...olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden... sayılı İlamın 1'inci maddesinde, .. TL olduğu, yükleniciye ödenecek tutarın ...

114 sayılı İlamın 1’inci maddesi ile; … ...uzlaşmayla çözüldüğü güne kadar Büyükşehir Belediyesi... ...ve plaka işlemlerine Mart 2018 tarihi itibariyle başlanmıştır... ...TL kamu zararının tazminine karar verilmiştir.

DAVA Davacılar vekili dava dilekçesinde; D.S.İ. Genel Müdürlüğünün İçmesuyu... ...yargılama gideri ve vekalet ücretine hükmedilmesinin... ...sözleşmenin haksız feshine kadar yapılan bu işler neticesinde...

...kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu... ...alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı... Mevsimlik çiçeklerlerde yabani ot temizliği”, “ ...düzenlemesi yapım işinde her ne kadar yapım işine ait pozlar... ...en az %70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile...

...borçludan ifanın beklenememesi kadar esaslı bir değişim... ...tarihli ve 2017/141 Esas, 2018/561 Karar sayılı kararı... ...geçeceğinin öngörüldüğünü, ne var ki 19.08.2016 tarihli... maddesi gereğince açılmış uyarlama davasıdır. ...otoban ve köprü geçiş ücretleri yüklenicinin tanzim...

130 sayılı ilamın 1’inci maddesiyle ... tarihine kadar uzamıştır.

...içinde yani 06.12.2018 tarihine kadar 4735 sayılı Kamu İhale... ...iş bitim tarihi olan 04.08.2018 tarihinden gecikme cezasının... ...tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde süre uzatım... maddesiyle; … (30.01.2019 tarihine kadar) -

...manevi zararların tahsiline karar verilmesi istemiyle... ...imalâtından sorumlu olduğu miktar kadar davalı iş sahibinin... ...verildiğine göre Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin... ...i uyarınca ayrı vekâlet ücretine hükmedilmesi gerektiğinde... Karar bu nedenlerle bozulmalıdır.