...zemin kaplama imalatının yapımı için teknik şartnamesinde belirtilen... ...İşi”nde; iş artışına dayalı süre uzatımı verilmesi, geçici...
aşırı düşük sorgulaması için verilen süre - Arama Sonuçları
...nin geçici kabul eksiklikleri için kesilmesi gereken ceza olarak... ...davalı idareden bu nedenlerle süre uzatım kararı verilmesi... ...birleşen davanın reddine dair verilen karar, asıl dava davalı...
...tutarının 390.679.54 TL olduğu, verilen süre uzatımı ile işin... (7) İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı olması, … ...yapımı durdurulan imalâtlar için de idarece ödenek konulduğuna...
...oluşan eksikliklerin giderilmesi için yükleniciye 30 gün süre... ...noksanlıklarının, geçici kabul komisyonunca verilen sürede tamamlanmaması... Aynı tutanakla, belirtilen süre içinde eksiklikleri tamamlamadığı...
...incelenmesinde; İş ile ilgili verilen 30 günlük süre uzatımı... ...görüleceği üzere inşaat sahasına aşırı yağmur yağdığı, kot... ...geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı... ...gün süre uzatımı verildiği, süre uzatımları dâhil işin bitirildiği...
...fiyatlarıyla hazırlandığı ve aşırı düşük fiyat sorgulamasında... ...gerektiği belirtilerek; bunun temini için düzenlenecek ek raporla Daireye...
...düzenlemeler, sınır değer hesabı ve aşırı düşük teklif sorgulaması... ...kesilmiş beyaz küp mermer)” için idare tarafından birim fiyat... ...sınır değer hesabı ve aşırı düşük teklif sorgulaması açısından...
...uygulama tarihine kadar geçen süreye isabet eden tutarda fiyat... ...borusunun döşenmesi iş kalemi için belirlenen yeni birim fiyatın... ...bir analiz isteme şekli olan, aşırı düşük fiyat sorgulaması...
Yukarıda yer verilen inceleme ve tespitler neticesinde... ...tarihini izleyen 7 (yedi) gün içinde ancak her durumda son başvuru... ...sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler dahil yeterlik... ...göre sınır değeri hesaplar ve aşırı düşük teklifleri 33 üncü... ...sahibi tüm isteklilerden; aşırı düşük teklif açıklamaları...