Fiyat Farkı Açıklamaları 4734 Sayılı Kamu İhale... ...gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz. ...usulleri tespite Kamu İhale Kurumunun teklifi üzerine (Değişik ibare: 02...

...ve duruşma esnasında yapılan sözlü açıklamalarda; …’ ...uygulanmayacağını önceden bilmesi halinde daha düşük teklifle ihaleye katılmalarının...

...ilgili olarak; Yüklenicinin görüş ve talebi; YİGŞ’nin 15.3 maddesine göre... ...projelerde gösterilemeyen tarif ve açıklamaların mahal listesi veya teknik... ...ihale edilen bu işte; yüklenicinin teklifini ihale dokümanında yer alan...

...ihale edilen bu işte, yüklenicinin teklifini ihale dokümanında yer alan... Yüklenicinin görüş ve talebi özetle; Kümes inşaatına ait... açıklamalarının bulunduğu, Görülmektedir.

...verildiği, Buradan Üniversitenin bütçe teklifini, ihtiyaçlarını değerlendirerek... Son olarak yargılamanın iadesi talebinin reddi kararında Dairece konunun... Tüm bu açıklamalar çerçevesinde, 2016 mali...

...dökümleri sunulmadığından bahisle teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı... ...Davacı tarafından, ihaleye katılma talebiyle yaptığı başvurusuna cevap... ...Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki...

...mobilizasyonu, iş zorlukları, randıman düşüklükleri, yüklenici karı ve... ...olduğu, yüklenicinin bu durumu bilerek teklifini verdiği, dolayısıyla her... Yüklenicinin görüş ve talebi, Sözleşme eki birim fiyat teklif...

...ile asgari ücret farklarına ilişkin talebin yasal dayanağının bulunmadığı... ...doğduğunu, bu kapsamda dava konusu iddiaların aşırı ifa güçlüğü hükümleri...

...Açıklama ve ispat hakkını, c) Mahkemenin, açıklamaları dikkate alarak değerlendirmesini... ...yapılan savunmada duruşmaya katılma talebi olmasına rağmen, duruşmaya çağrılmadan...

...gerçekleştirildiği ayın endeksinden düşük olanı esas alınır. Yüklenici görüşü ve talebi; Süre uzatımı talep dilekçesi...