… yükleniminde bulunan … TL sözleşme bedelli “.. ...uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; a... ...normal mevsim koşullarının gereği olan yağışların mücbir sebebin unsurları... (2) Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı...

...talebi üzerine hazırlandığı, bu sebeple raporun yanlı olduğu ve hükme... ...sulanmasının gerekse son dönemlerdeki aşırı yağışlardan sızan suların... ...iki ay içinde meydana gelen aşırı yağışların zemindeki boşluk suyu... ...kararı verildiğini, heyelan olayının mücbir sebep olduğunu, sorumluluğunu... Bakanlık, görüş bildirmemiştir.

İstemin Özeti : Ankara 8. ifa imkansızlığı , mücbir sebep , sözleşmenin feshi , yasaklılık % 0,20 ve reçine miktarının max. Anılan Kanun'un Mücbir Sebepler başlıklı 10.

hakedişlerden gecikme cezaları kesilmiştir.) - gecikme cezası , mücbir sebep , süre uzatımı , yangın ...maddesine uygun bir şekilde mücbir sebep başvurusu yapmamıştır.

fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. hakediş ödemesi , mücbir sebep , yasaklama

fıkrası uyarınca dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. Covid-19 , genel salgın hastalık , mücbir sebep

...sebebiyle davanın kabulü ile sözleşmenin aşırı ifa güçlüğü ve müvekkilin... ...maliyetlerdeki artışın 2016 yılı için mücbir sebep olarak da basiretli ..... ...oluşmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

...Sözleşmeleri Kanunu’nun 10 uncu maddesi gereği mücbir sebep sayılarak fiyat farkı hesaplanıp... ...inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir. ...Kanunu’nun 10 uncu maddesi gereği mücbir sebep sayılarak fiyat farkı hesaplanması...

...göre 03/01/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...olduğundan verilen sürenin mücbir sebepten dolayı olmadığından fiyat... ...hesaplanmayacağının belirtildiği, ancak mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan...

...hazırlanmış olduğu, açıklanan sebeplerle geç teslimden dolayı davacı... Dairemizin yerleşik içtihatları (emsal Yargıtay 15. ...kanundaki düzenlemede de onarım ve ıslahın aşırı bir masrafı gerektirmemesi hükmü... maddesinde; “Mücbir sebep halleri hariç olmak üzere...